下面是小编为大家整理的2023年最新建筑工程劳务承包合同,承包工程劳务合同(二十篇),供大家参考。
随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇一
乙方(承包方):
负责人身份证号:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就关于______________________劳务分包有关事宜协商达成以下一致协议,订立本劳务作业承包合同,双方共同遵照执行本协议。
1、承包方资质情况
资质证书号码:___________
发证机关:_______________
资质专业及等级:____________
复审时间及有效期:___________
承包内容:
1.1承包范围内的砌墙、主体结构钢筋、模板、混凝土的所有工作内容。
主要工作为:基础工程、主体工程、空调板、飘窗、挑檐、雨篷、阳台、腰线、圈梁、构造柱、压顶等部位所有钢筋制作和安装成型、模板的支设和拆除、混凝土的浇筑和养护、现场测量放线、钢筋垫块、预制过梁等小型预制构件的制作与安装、各种台阶、施工洞口封堵等工作。
1.2基础机械土方开挖人工配合、清槽到原土标高、原土夯实及室内外回填土分层夯实。
1.3所有使用机械、材料的卸车、码放、周转材料按甲方指定的位置卸车、码放,机械、材料使用后的清理分类堆放、现场材料的二次搬运、周转材料的分类堆放、半成品的合理堆放及标识,机械、材料回运的装车(主体人员离场前产生的装车)。
1.4施工区域内所有临建工程的人工,主要包括现场道路硬化、木工棚场地及硬化、钢筋棚场地及硬化、场地平整、临建场地平整、铺砖以及搭设,保证现场临时设施的完善,临时用水用电的埋设及维修用工。
1.5所有脚手架、安全网、防护棚、安全通道的搭设、拆除及安全文明施工的所有内容(不含外架的拆除),现场安全文明施工(含安全防护、卫生清洁临时设施和工地铁皮维护墙的搭建与拆除。
1.6结构图中显示预留洞口、预埋插筋的施工及预埋铁件的制作和安装。
2、承包方工作对象及工程内容
工程名称:______________________________。
工程地点:______________________________。
工程承包范围:施工图纸、会审纪要、设计变更的土建工程部分(分包项除外)
分包项为:门窗安装、防水涂料及卷材、内外墙粉刷、涂料、瓷砖、栏杆、铁艺。
承包方式:包清工、包质量、包工期、包安全文明施工。
除垂直运输机械、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机械外,其它所需的施工工具小五金耗材、劳动保护材料等均由乙方劳务队自理,其费用包含在劳务费中。
施工现场临建(民工宿舍、伙房、项目办公用房、施工区、生活区内的临时道路、材料堆放场地整理及各项施工机械的基础施工、安装就位、调试)也含在劳务费中,不再另行计费。
3、工程工期
自___年___月___日开始,至:___年___月___日结束,总日历工作天数为:___天
4、质量标准
工程质量:符合施工图纸、国家的现行施工、验收规范和行业施工、验收规范要求及总承包合同要求。
5、项目经理
5.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为___,职务:____,职称:____。
5.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为___,职务:___,职称:____。
6、工程价款计取方式:
按国家规定的实际建筑面积______元/平方米计算,本合同总建筑面积_______平方米。
合同总价为______平方米×元/平方米=______元,大写:____________(人民币)。
7、工程价款拨付方式:
群体工程主体全部完工验收合格支付工程总承包价的________%,全部工程竣工验收合格支付到总价款的__________%,剩余_________%待工程发包方验收合格后质保期内没有质量问题1年无息支付乙方。
8、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
8.1安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保安全施工。
8.2工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工及验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心施工,确保工程质量达到合同要求。
8.3工程工期:按合同双方约定工期内合格的完成工程内容。
8.4文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
9、文明施工管理规定
9.1进入施工现场必须戴好安全帽,否则每人次扣款20元;
9.2高空临边施工作业必须使用安全带,否则每人次扣款100元;
9.3严禁酒后进行高空作业、机械操作,否则每人次扣款100元;
9.4严禁从高处向下抛掷物料、施工垃圾、施工工具等,暂时不用的工具及施工材料不准放在外脚手架上,否则每次扣款200元;
9.5施工过后的四口、五临边按规定进行安全防护,安全通道应及时搭设。
否则按口、边数量每处扣50元;
9.6严禁在施工现场随地大小便,每人次扣款50元;
9.7未经甲方同意,乙方人员不得私接乱拉任何电器,否则扣款200元,并进行安全教育。
如造成严重后果由乙方自己负责。
9.8严禁在施工中打架斗殴,所造成经济损失由乙方自己负责,甲方对乙方并进行每次1000-5000元款,情节严重的送公安机关处罚。
9.9在施工中严禁偷盗施工材料及设备,一经发现,扣款20__-5000元,并逐出施工队伍。
严禁在施工中故意破坏施工设备,否则除按照原价赔偿损失外,另扣款1000-3000元,并逐出施工队伍。
9.10本协议以上各项及各工种管理制度中规定的扣款以现金当场兑现,两天内交到项目部,否则以应扣款数额10倍的违约金从应支付劳务工程款中直接扣除。
10、甲方权力和义务
10.1组建与工程相适应的项目管理班子,对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面组织实施施工管理、控制、监督、检查和验收的各项工作;
10.2组织及负责对乙方施工作业人员进行技术交底,图纸会审,编制施工组织设计及进度计划,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
10.3负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
10.4按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
10.5按乙方提交的进度计划酌情合理提供施工所需的应供施工机械设备、材料。
10.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、乙方权力和义务
11.1、对本乙方工程范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与工程发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2、乙方根据施工组织设计进度计划的要求,每月底的前一天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
11.3承担由于非材料质量和甲方原因造成的质量修改、返工材料款、返工人工费、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种扣款;
11.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
11.5按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种扣款。
11.7妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
11.8乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行本合同约定作业有关的所有义务及工作程序。
11.9乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
11.10乙方负责施工期间为确保安全生产所必须的安全帽、安全带、手套等常规劳动保护用品。
如工地出现人身安全,消防等安全事故,所有损失由乙方承担。
11.11乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
11.12乙方施工所需材料应提前____天向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;
11.13乙方应妥善保管运至施工场地用于施工的材料和待安装设备、合理使用工程甲方供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏,乙方劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11.14乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;
11.15按照国家规定及本合同约定足额支付劳务作业人员工资。
11.16负责现场生活区的日常清理、整理和保洁工作。
11.17现场用水、电,除甲方负责到位部分以外的所有工作均由乙方负责。
11.18乙方应指派专人负责工程测量、放线、放样工作,甲方进行复核和监督。
11.19乙方要做好民工的工资支付工作,如因民工要求支付工资引起的上访、围堵公司或政府,举报等情况发生的,每发生一次,乙方需要支付甲方违约金10万元,从应付款项中直接扣除。
11.20停工期间,乙方应负责施工现场的管理及保卫工作。
11.21信守承诺、服从领导,否则由此造成经济损失等一切后果,由乙方自负并承担相应法律责任。
11.22乙方组织的人员进场后,应按照民工身份证所记载的名字书面向甲方提交工人名单。
施工过程中有人员增减的要及时向甲方汇报。
甲方有对工资发放的监督权。
12、工程变更
甲、乙双方就材料、图纸变更等相关事项,另行约定。
13、违约责任
13.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬部分的利息。
13.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付___元的违约金;
(2)乙方在本合同签订时,应缴纳___元的履约保证金,该保证金在本合同所有工程基础出±0.000施工完毕后返还乙方。
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,除应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失外,延误的工期不予顺延。
还应向甲方支付违约金___元
13.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担
上述违约责任后仍应继续履行合同。
14、争议
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时,自行协商解决。
如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
15、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
否则,乙方将依法承担责任。
16、合同份数
本合同正本两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份;本合同副本___份,甲乙双方各执___份。
17、补充条款
本合同未尽事宜,甲、乙双方另行协商。
18、合同生效
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________
本合同双方约定______后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮政编码:
邮政编码:
电话号码:
身份证复印件:
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇二
发包方:________________________ (以下简称甲方)
承包方:________________________ (以下简称乙方)
根据相关法律,公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点,甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。
一、承包工作范围和内容
1.________住宅楼工程中外架工程。
2.施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
3.做好落手清工作,拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必须经甲方施工员签字认可,否则不予结帐。
二、承包单价和结算方式
1.地下室按建筑面积 ______元/㎡,标准层按建筑面积______元/㎡(此价格为省标化要求价) 单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、安全带)小型工具(板手)辅助材料费(铁丝)五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和维修、挂安全网、井架搭拆、以上所有工作内容中所发生的人工费以及个人调节税等。
2.每月25日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月初10日前支付月工作量80%的60%,外架拆除后支付原80%的40%,年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法
乙方每月须编制一份有关劳务费用分配细则及工资表(须落实到个人),在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料计划,合理安排周转材料,减少损耗,严格按施工有关部门制定材料损耗表控制。如超过损耗率(______%),则超过部分按材料原价赔偿。
五、双方职责
(一) 甲方职责
1.全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书。
3.负责工程周转材料的及时供应(作业面500米范围内,且应按定额限额发料,辅助材料乙方自理)
4.负责向乙方提供离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
5.必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
6.应负责及时办理因甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
7.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。
8.负责组织乙方参加公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
9.甲方有权对不服从综合协调安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
(二) 乙方职责
1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)
2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3.按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
4.负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
5.负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
6.乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
7.乙方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应对不符合要求的迅速整改。
8. 乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门协调、安排。
9.乙方劳务作业班组应建立“二长六大员”管理机制,且在作业班组中从事该工种工作时间一年以上的技术骨干总人数达60%以上。
10.按要求配置个人劳动保护设施。
六、质量安全管理
1.用的标准、规范为省标化文明施工、施工方案、作业指导书、公司质保手册,安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
2.乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方安检)
3.安全目标为杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率小于千分之一,如发生安全事故直接经济责任由责任方承担。
4.标化管理目标为省级标化达标工地。
七、考核与奖罚
为使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:
1.工期奖罚:如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元/天,如乙方责任滞后一天,甲方处罚乙方400元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金),如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求,甲方处罚乙方200元/次。
2.质量奖罚:如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上),乙方决算单价下调30%(即决算单价*0.7),如乙方责任工程质量未达到合格品要求时,乙方单价下调100%.
3.安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以500元/次的罚款,如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以10000元/次的罚款。
4.标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的`行为,甲方对乙方处以500元/次的罚款,如该工程工地被评为省级标化工地,甲方给予乙方1000元奖励。
5.技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果,甲方给予乙方200—1000元的奖励。
6.材料节超奖罚:甲方依据有关经济资料,视限额领料制度执行状况和效果,可结合有关具体事项给予乙方一定的奖罚。
7.综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方有权给予作业班组处以100—1000元的罚款(重点是不得发生赌博、嫖娼、斗殴、行贿等)
八、其它
1.决算审核程序:乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→材料员公签→项目副经理审批→项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)
2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3.合同期限:本协议双方签字后生效,有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。
4.本合同未尽事宜双方协商解决。
5.本合同一式六份,甲方执五份,乙方一份。
甲方:____________________
代表:____________________
乙方:____________________
代表:____________________
签定日期:____年___月___日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇三
发包人:________________承包人:____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
工作内容:______________________。
工程名称:______________________。
工程范围:______________________。
第二条:作业人员
第三条:合同工期
风险提示:
明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条:合同价款
1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_________元。
2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
(1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(2)以___年施工预算或____施工概算定额为依据。
(3)定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)
第五条:合同价款的结算和支付
1、结算、决算资料:
(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算:
(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付:
(1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六条:安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理:
(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
(2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条:工程质量、验收与保修
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条:工期延误
1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
2、承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。
第九条:文明施工
1、发包人、承包人应严格执行xx市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
第十条:材料机具供应
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条:发包人的权利及义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条:承包人的权利和义务
1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条:违约责任
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、发包人违约责任:
(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任:
(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人民法院起诉。
第十五条:合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条:本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。
发包人:_____________承包人:______________
_______年____月____日_______年____月____日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇四
甲方:
乙方:
身份证号码:
家庭住址:
电话:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一 工程名称:
二 工程地点:
三 承包方式:劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四 承包工程内容:
模板支设及拆除工作,以及模板涨模、跑模及混凝土剔除工作。
五、工程承包范围:
根据现场进度调配。
六、工费计算方法
按模板接触面积计费,模板接触面积按40元/㎡计取。
七、工期要求:乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,每天罚款1000元。
八 质量验收与计价方式:甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价:
1、 甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收评分,以分定价,达到90分(不含90分)以上得本工程的完全价格,90分以内(含90分)每下降一分,则工价下浮 壹 元,验收得分在 90 分以内的,应整改或返工重做,整改与返工的工料费均由乙方自负。检测实行支模后和拆模后两阶段进行,其中支模后检测占评定总分的30%,拆模后检测占70%。
2、 乙方支设模板质量的基本要求是:保证截面尺寸正确;要有足够的强度、刚度和稳定性及不得漏浆。对拆模后的成品质量,其垂直度与平整度须达到验收标准,发现爆模、扭曲、凹凸不平及梁柱节点部位,须由乙方负责修凿平整。
3、 乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检互检合格后,才可报甲方核验,未经自检合格甲方可拒绝验收。
4、乙方对现场所有的施工成品(包括预留孔洞、预埋管线等)负有保护的义务,如有损坏,均由乙方自费修复至原状。
5、 按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
6、 甲方除向乙方提供塔吊机具外,其余操作工具均由乙方自备。
九 付款办法:
1、 每月支付工人生活费合计人民币伍佰元整;工程结束后,支付预算工程款90%;与项目部预算结算完成后,付清尾款。
2、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐,并在每月领取生活费和工费结算时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名,并将一份报送甲方财务部门。
3、甲方付给乙方的工程劳务款中,已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用,均有乙方负责自理。
十、限额用料:
1 甲方对乙方承包的工程实行限额用料,限额用料的种类和数量,由甲方在合同附件中另行确定。超用部分材料由乙方承担,节约部分材料,甲方按节约额的 壹 %奖给乙方。
2 扣件、卡具等周转材料如超过 叁 %的损耗率,由乙方赔偿。
3乙方必须严格按照模板翻样排版图组织模板制作安装,严禁长料短用,大料小用,未经施工员的书面指令同意擅自肢解模具材料,由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。
十一、甲方的责任和义务:
1、 为乙方提供施工必需的垂直运输(塔吊)。
2、 向乙方提供施工图、所需的模具材料和具备施工条件的工作面。
3、 对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、 负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、 按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十二、乙方的责任和义务:
1、 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2、 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5、 妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
6、 服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。
7、 负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确,不得任意堵塞或移动。
8、 做好施工现场的工后落手清,及时清理模具、回收扣件、卡具及铁钉,整齐堆放模具材料,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
9、 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
十三、违约现任:
有下列情况之一,均属乙方违约:
1、 乙方履次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2、 乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3、 乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、 乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、 乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6、 乙方承包人常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
十四、其他:
1、 乙方应服从甲方对现场进度、质量及安全文明的管理要求,对于项目部提出整改限期不能完成,将视情节处于罚款处理。
2、 每延误一天罚款壹仟元。
十五、本合同与《安全协议》同时签订,各一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。工程结束,款项结清时自行终止。
甲方:
乙方:
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇五
用人单位(甲方) :
员工姓名(乙方) :
甲方因生产、工作需要,经考核录用乙方,确定劳动关系,乙方自愿签订本协议,并遵 守本协议所列条款。
[合同期限] 第一条:本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期满,本合同自行终止。
[工作内容] 第二条:甲方根据工作需要,安排乙方在 工作条件。
第三条:乙方应该按照甲方安排的工作内容及要求,认真履行岗位职责,按时完成工作任务,遵守甲方制定的规章制度,在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意,如乙方不同意可提出辞职,双方办理解除合同手续。
[劳动报酬] 第四条:乙方按甲方规定完成工作任务,甲方应遵循按劳分配工资原则,实行同工同酬,实行计量工资的,按计量付酬。
第五条:按技术工种发放工资,工资按天结算。
员工辞职必须提前一个月通知甲方,直至找到合适交接人,完成交接后予以批准。未按要求离职者,当月工资不予发放。
[劳动纪律] 第六条:甲方制定的各项规章制度应向乙方公示。
第七条:乙方应严格遵守甲方制定的规章制度,完成劳动任务,提高职业技能,执行劳动安全生产、规程,遵守劳动纪律。
岗位工作,并为乙方提供必要的第八条:乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位制度,给予相应的行政处理、行政处分、 经济处罚等,直至解除本合同。
第九条:乙方应遵守职业道德,不得损害甲方利益,不得泄露甲方的商业秘密。
[合同的续订、解除、变更、终止] 第十二条:本合同定期限届满,即自然失效,双方终止执行。如经双方协商同意,可以续订合同。
第十三条:本合同经甲、乙双方协商一致可以解除。
第十四条:如甲方因生产经营情况变化,或者乙方因个人原因要求变更本合同条款,经甲乙双方协商同意,可以变更合同的相关内容,并由双方签字生效。
第十五条:有下列情形之一的,劳动合同即告终止:
1. 乙方在试用期间被证明不符合录用条件的。
2. 乙方严重违反甲方的规章制度的。
3. 乙方严重失职、营私舞弊、给甲方造成了重大损害的,按造成的直接经济和间接经 济损失赔偿。
4. 乙方被追究刑事责任的。
[其他] 第十六条:甲乙双方如若一方违反合同中的条例,造成的损失由对方承担赔偿责任。
第十七条:本合同自签字后生效,涂改、冒签无效。
甲方:
乙方:
时间:
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇六
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方乐山金瑞化工有限公司焦炉尾气综合开发利用项目生产性辅助用房、检修库工程项目,根据《中华人民共和国民法典》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
生产性辅助用房、检修库劳务承包合同范本二、承包期限:
20xx年11月15日———20xx年2月8日
三、承包费用:
钢筋每平方米40元(包括人工费、钢筋制作机械、扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑)、基础钢筋制作安装毎吨500元。
四、承包工程量:生产性辅助用房和检修库设计图所包揽的主体结构工程.
五、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方,剩余20%竣工验收后一次付清。
七、所有施工工程量及费用按设计图纸结算。
八、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:
1、严格按照设计图及国家相关质量验收规范施工作业。
2、乙方对钢筋制作质量负责。若由于质量问题发生的经济损失由乙方负责。
3、乙方负责自有作业人员的安全卫士健康问题,严格按照国家相关操作规程操作机械,若发现安全隐患应及时上报甲方。因迟报或瞒报造成的经济损失由乙方负责。
4、乙方务必在合同约定的工期内完成所承包的施工任务,必须在20xx年2月8日前完成生产性辅助用房和检修库的主体结构工程。
5、在施工工期内,乙方要加强其自有作业人员的安全教育和自我保护意识教育,时刻注意并确保用电用水安全,共同创建优质健康的工作环境,达到安全文明施工。
七、合同的变更、解除或终止:合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。
甲方负责人签字 :
乙方负责人签字(印绝):
(盖章) 住址:
身份证件号码:
年 月 日 年 月 日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇七
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑安装工程合同合同条例》直有关规定,遵循诚实信用、平等互利的原则,加强施工中的协调与配和,共同完成施工生产任务,经双方共同协商,鉴定本合同。供双方共同遵守。
-、工程名称:_________
二:_________承包内容及范围:_________
1、 钢筋成型、制作、安装,(顶层的,女儿墙、构造柱、檐口节点及其它零星构件)。
2、 主体范围内的设计变更和技术核定单。
3、 与安装和装饰工程的配合工作。
4、 机械安装及原材料卸车堆放。
5、 现场安全文明施工。
三:_________承包方式:_________包工、保安全、保质量、包文明施工。
四:_________甲方责任:_________
1、 负责施工现场的总体协调。向乙方进行安全、技术交底,
2、 提供乙方施工人员临时生活用房、生产用电。
3、 提供施工图一套和乙方施工的控制点、线。
4、 向乙方下达工程进度计划。
5、 按公司合同约定按时支付乙方工程款
五、乙方责任:_________
1、听从甲方管理人员指挥调动,遵守工地规章制度,严格按图变更、技术交底要求精心组织施工,确保工程质量达到优良。
2、自觉接受甲方的质量和监督,验收,如达不到质量标准,乙方应无条件及时返修,费用由乙方承担。
3、按甲方的日、周、月进度计划组织施工,确保工程按期完工。施工期间乙方不得中途退场,农忙不得放假,乙方对自身施工人员调剂时,必须征得甲方同意,否则、造成的影响和损失均由乙方承担,必须时甲方令乙方退场,而且一侓不予结算。
4、乙方应对,钢筋施工全过程负面责任,其工作内容如下:_________
(1)、熟悉施工图纸、施工放线、领退料料具、班组自检、保养机具,每班作业完毕后的场地清理,安全文明施工。
(2)、钢筋制作、调运、安装买件等。
(3)、完成属于钢筋施工过程中的其他工作。
(4)、各自小型手动工具:_________手电钻、锤子、扳手、卷尺等。
5、乙方应遵守安全生产、文明施工的有关规定,采取严格的安全防护措施,严禁违章作业,承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。
6合理利用材料,禁止乱切,乱扔钢筋用料。如乙方原因造成浪费、埙坏甲方将视情节轻重,给予一定数量罚款。
六;质量验收:_________
1、 按家现行有关技术规范、规程及甲方有关技术交底验收,其质
量评定必须达到优良标准。如达不到约定条件乙方负责返回工。
如乙方原因造成洞口不垂直柱梁筋偏差不大时由乙方负责返修。如乙未按要求予以修理,甲方根据存在问题的范围、程度、数量等,给予不同程度罚款。
七,工程单价,结算及付款方式:_________
1、 单价:_________按建筑面积______元㎡包干施工图内柱、梁、板、墙以及女儿墙、阳台栏板、压顶、楼梯等均在乙方施工范围内(如乙方不愿施工按合同单价的三倍扣除)注;正负零以下按两层计算面积。
2、 工程结算及付款方式:_________工程施工地上______层结算一次,付结算款的______%,以后为主体封顶质量合格后付到______%,余款待主体验收后半个月内付清。
八、其它
1、安全、质量、进度、文明施工、材料不浪费、遵守纪律等规章奖罚制度,按总包方针对本工程制定工期计划进行。
2、甲方下达给乙方质量整改通知书,按工期计划和签订的按全协议为合同的组成部分与合同中的等法律效益。
3、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,自双方签订之日起生效。工程款结算清后自动失效。
甲方代表:_________(签字) 乙方代表:_________(签字)
_________年 _________月 _________日
建筑工程劳务分包合同
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及《建筑工程施工程承包合同》的情况,结合公司《关于质量、安全、进度》文明施工、成本管理实施细则的有关规定:_________为确保工程质量、进度、安全、文明施工的目标全面实现。本着平等自愿、互惠互利的原则,经双方协商,现将___________________________________________工程由_________________________________________________________劳务作业对进行施工。特达成以下共识,望双方共同遵守:_________
一、工程概况:_________
1、工程名称;__________________________________________________
2、工程地点;__________________________________________________
3、建筑面积:__________________________________________________________
4、结构面积:__________________________________________________________
5、层 数:___________________________________________________________
二、合同工期
1、开工日期:___________________________________
2、竣工日期:___________________________________
3、工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总造价的千分之一计算,按天累计(因天气不能施工,甲方签证后可顺延)。
4、如遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考录工期延长:_________
5、因不可抗力影响;(不可抗力的定义和范围按总承包合同)
6、重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;
7、非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上;
8、因业主原因的工期调整;
9、因业主原因无法正常施工。
三、质量
1、本工程质量等级为合格工程。
2、质量达不到要求是,乙方需向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的一倍。
3、本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质检站的验收和确认。
4、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定要求组织施工。
5、乙方如达不到本和铜约定的质量等级,甲方有权让乙方进行返工,由此造成一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。
四、工伤事故由责任方负责
1、承包范围:_________内外墙抹灰、外墙砖、顶层批胶灰、找平层、地下室地面踢脚、散水、沥青缝及楼梯、施工洞、踏步台和部分后施工的所有土建内容的施工。
2、承包方不包括:_________外墙保温及油料、塑钢窗制作安装。
3、承包方自备内容:_________小型手持工具、线绳、灰盆、照明工具、靠尺、尺杆、木搓、灰板等。
4、乙方必须保证按甲方制定的总工期、月进度、周计划逐次完成。乙方如达不到合同的质质量等级和工期要求,甲方有权更换队伍。
5、工程造价:_______________________________________________________________
6、计算方法:_________按照建筑面积计算,其它以测量为准。
7、付款方式:_________内粉三层一付,按照已完工程量的80%结,外粉两面完成结一次,按照已完工程量80%结。外墙砖完成50%结一次,按照已完工程量的80%结。交工后付至总工程款的90%。
8、剩余工程款竣工验收后合格后无质量问题付到总价款的97%,剩余3%作为保修金,保修金三个月付清,有质量问题照常维修。
9、本合同如有争议,需双方协商商解决,任何一方不得擅自修改。
本合同签字生效,付清尾款后自行失效。
甲方:___________________ 电话_____________
乙方:___________________ 电话_____________
甲方担保:___________________ 电话__________
乙方担保:__________________ 电话_____________
_________年 _________月 _________日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇八
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方乐山金瑞化工有限公司焦炉尾气综合开发利用项目生产性辅助用房、检修库工程项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
生产性辅助用房、检修库劳务承包合同范本二、承包期限:
20xx年11月15日———20xx年2月8日
三、承包费用:
钢筋每平方米40元(包括人工费、钢筋制作机械、扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑)、基础钢筋制作安装毎吨500元。
四、承包工程量:生产性辅助用房和检修库设计图所包揽的主体结构工程.
五、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方,剩余20%竣工验收后一次付清。
七、所有施工工程量及费用按设计图纸结算。
八、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:
1、严格按照设计图及国家相关质量验收规范施工作业。
2、乙方对钢筋制作质量负责。若由于质量问题发生的经济损失由乙方负责。
3、乙方负责自有作业人员的安全卫士健康问题,严格按照国家相关操作规程操作机械,若发现安全隐患应及时上报甲方。因迟报或瞒报造成的经济损失由乙方负责。
4、乙方务必在合同约定的工期内完成所承包的施工任务,必须在20xx年2月8日前完成生产性辅助用房和检修库的主体结构工程。
5、在施工工期内,乙方要加强其自有作业人员的安全教育和自我保护意识教育,时刻注意并确保用电用水安全,共同创建优质健康的工作环境,达到安全文明施工。
七、合同的变更、解除或终止:合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。
甲方负责人签字 :
乙方负责人签字(印鉴):
(盖章) 住址:
身份证件号码:
年 月 日 年 月 日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇九
合同编号:__________
甲方:____________________
乙方:____________________
根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。
第一条?合同文件
作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
2.本项目工程质量检查、验收标准;
3.本项目施工安全标准;
4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划);
7.业主、监理和甲方的文件;
8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条?承包单价
详见(附件),不调价。
第三条?有关约定
1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。
2.计量支付
2.1?乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
2.2?乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰_________标的额_________延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。
2.3?本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.工程材料供应
3.1?所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
3.2?因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
4.测量、试验、检验等技术工作
4.1?甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4.2?甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种_____、各种税费等)。
8.依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤_____及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。
11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。
12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。
13.本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)。
14.乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
16.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。
第四条?争议解决
若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:
1.和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;
2.调解。在第三方的主持下,通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;
。协商、调解不成的,由________市_____委员会_____。
第五条?附则
1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3.本合同正本2份,双方各1份;
副本2份,甲方2份。
甲方:______________?乙方:______________
代表人:____________?代表人:____________
电话:__________?电话:__________
合同订立时间:________年________月______日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十
承包方:________
发包方:__________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将__公司__工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;
钢筋制作、绑扎分项工程;
模板制作、安装分项工程;
脚手架搭设作业。
二、本合同期限:
从____年__月起至____年_月止。
三、工程质量标准:
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式:
上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付,装修完工前付。
五、乙方的职责
乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责:
1、全面履行__公司与__建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。
如达不到则按管理费的进行处罚。
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。
承包方:________
发包方:________
年月日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十一
甲方:____________________________________________________
乙方:____________________________________________________
工程项目名称:____________________________________________
工程项目地点:____________________________________________
计划工作时间:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议:
一、甲方应承担的安全责任
1、根据____电网公司颁发的《安全生产工作规定》和____电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国____电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月____日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
7、应用《电网建设安全健康和环境管理“____”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价,对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。
8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
二、乙方应承担的安全责任
1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。
2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构,落实岗位安全生产责任制。
3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训,并经考试合格记录在案,经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。
国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。
4、项目部和施工现场应参照____电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置,制定各种安全文明施工管理制度和应急预案,要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌,应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
5、遵守现场劳动纪律和规章制度,进入施工现场必须严格执行有关规定,凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡,以证明其身份,确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备,安全警示标志齐全。
6、针对施工实际情况,乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等,安全措施要到位。
7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定,制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具,并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。
9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定,必须有出厂合格证明,经试验合格后方可使用,并应建立发放、使用、管理制度和台账。
10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“____”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。
11、乙方与甲方是劳务合同关系,严禁乙方将施工项目转包。
12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。
13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
三、甲、乙双方共同遵守的规定
甲、乙双方在签订施工安全协议后,均必须严格遵守国家各项法律、法规,严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令),共同遵守中国____电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。
四、违约处理
在协议签订的有效期内,如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者,将严格按照____电网公司关于《关于印发____电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》(____电网建〔〕 68号)和《____电网公司电网建设工程奖惩办法(试行)的通知》(____电网建〔〕 75号)文件要求及国家、行业有关条款,加强考核力度,对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况,严格执行奖惩制度。奖罚情况报____电网公司备案。
五、其他
1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。
2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。
3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书》,乙方应按单项工程(或一次性)缴纳____千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理,甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚,处罚以书面通知形式告知对方,工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方,不足时乙方应补交。
六、本协议有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、本协议一式____份,甲方、乙方各执____份,签字盖章即生效。
甲方:__________________乙方:____________________
甲方委托代表:__________乙方委托代表:__________
甲方经办人:____________乙方经办人:____________
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十二
发包方:
承包方:
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一.工程概况:
1.工程名称:
2.工程地址:
3.建筑面积:
4.结构类型:剪力墙结构
5.工程造价:
二.承包方式:
承包方(乙方)对郦景名都9#楼工程项目主体一次结构劳务人工费总承包。
三.承包范围:
1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中基础垫层以上钢筋工,模板工,混凝土工三大工程所属的主体一次结构劳务工作。(不含放线,架子,水电,消防,等工程)
四.承包工期:
1.开工时间:
年 月 日(以双方确定的开工报告为准)
2.竣工时间:
年 月 日
五.费用标准:
1.劳务费按实际施工建筑面积每平方米
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程中若发生设计变更,甲方将变更的劳务费按实调增。
六.工程质量
在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七.工程款的支付:
1.按月进度付款已完工程量的70%
2.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均技工为元。
3.主体一次结构完工后经验收合格30天内付清全部劳务工程款。
八.甲方的职责:
1、成立与工程相适应的项目管理机构,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向劳务承包人进行技术交底;
2、除非本合同另有约定,甲方应完成施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求;
(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
3、 解决劳务承包人使用的生产、生活临时设施、工作用水用电、生活用水用电及施工场地;
4、及时提供相应的施工图纸,及时交付应供材料、辅材、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
5、按本合同约定,及时向劳务承包人支付劳动报酬,按当月的工程进度支付劳务人工工资70%
6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7、如因甲方的材料和其它工种的原因,耽误工期的进度,所产生的误工费由甲方负责,工期相应顺延。
九、乙方的职责
1.乙方只提供图纸范围内的钢筋、模板工(含阳台栏板)、信号、回填土在80个工以内由乙方负责,超出80个工由甲方负责,混凝土人工,任何材料,辅料,机具全权由甲方负责。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力保证工期;加强安全教育,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;
3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;与现场其他单位协调配合,照顾全局;搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
4、乙方须服从甲方管理人员的指令。
十、其它事项
1、本合同乙方不包含施工配合费、税金、水电费。
2、安全甲方与乙方共同购买意外伤害保险。
3、严禁工地私自开食堂。
4、严禁工地打架闹事违反罚款5000元。
5、材料节约、成本控制,浪费材料严重罚款每次100元。
十一.由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
十二、争议解决
合同双方在履行合同时发生争议,采取以下方式解决:
(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
十三、合同生效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十三
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为了保证完成施工,需要乙方劳务分包作业,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方协商订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工工期:
4、质量要求:合格(符合国家有关验收规范及设计要求,必须达到最终的竣工验收合格)
5、安全文明目标:安全文明施工
6、建筑面积和工程量:总建筑面积约平方米。建筑面积工程量依据最终竣工图纸,按《建筑工程计价定额》中的建筑面积计算规则及国家相关规范要求说明进行计算。筏板以下的单项工程根据实际完成的工程量计算(不计入总建筑面积结算)。
二、劳务承包内容与范围
1、劳务承包方式:筏板以上采用劳务清包形式:包工、包辅材(含铁钉、模板、普通拉杆、铁丝、扎丝、脚手架钢管、扣件、木方、木条、竹跳板、安全网及连墙件、其他各种施工用的工具)等周转材料、(除塔吊及施工电梯以外所有的机械设备)、所有临时设施用工、从施工现场配电房、施工现场水池出来所有临时用电、临时用水等材料及用工、包质量、包工期、包文明安全文明施工。筏板以下采用工程量清单单项计价。
2、劳务承包范围及工作内容:
2.1.人工费:2.1.0 筏板以下(单项计价项目):基础垫层、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程、墙体及零星砌体工程、水泥砂浆抹灰工程、混凝土找平、防水混凝土保护层。
2.1.1.结构主体:
①、模板工程(包工包料):含模板制作、安装、拆除、整理堆放至指定的场地及场内外运输、清理粘黏物及模内杂物、刷隔离剂、模板交界处贴透明胶布。
②、钢筋工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等):钢筋制作、场内转运、人工配合下车、绑扎、搭接连接、安装、焊接、安装钢筋保护层扣件、植筋、小型构件的钢筋制作绑扎安装、钢筋堆码至到指定的场地。
③、混凝土工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等):混凝土浇筑、振捣、养护、及时按照规范要求处理空鼓蜂窝眼爆模。
④、脚手架工程(包工包周转材料及辅材):平土夯实用工、浇筑10cm厚的混凝土脚手架基础垫层用工、底部垫木方、挖坑、安装底座、打揽风桩、场内外运输、搭拆脚手架、上料平台、安全网、挡脚板、连墙件、护身栏杆、楼梯间电梯间等其他临时维护、上下翻板子、拆除后的材料及时堆码到指定的地点及工程配合等。
⑤、砌体工程:(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)建施图中所有砌体砌筑、砖体场内二次转运、植筋、构造柱、圈梁、过梁、压顶、女儿墙、散水台阶、零星砌体、造型及零星构件。建筑物外围2米以内的所有土建内容。
2.1.2.装饰工程(不含二次装饰)及屋面工程:室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。
①、抹灰工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等):基层清理、砂浆搅拌运输、钉挂钢丝网、弹浆、(室内外墙体抹灰必须分三次进行);贴砖部位墙体水泥砂浆抹面不清光、不贴砖部位墙体水泥砂浆抹面清光、防水砂浆、女儿墙泛水、滴水线等、筑物外围2米以内的所有土建内容。
②、楼地面工程:(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)基层清理、卫生间、洗污间回填、混凝土或砂浆搅拌运输、浇筑、振捣密实,贴砖部位水泥砂浆找平、其余部位水泥砂浆找平后原浆清光。所含部位(楼地面、楼梯间、屋面、檐沟、散水、室外散水、无障碍通道、建筑物外围2米以内的所有土建内容。
③、屋面工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等):除防水层、保温层工程内容以外的同上①抹灰及②楼地面工程内容。
2.1.4.现场安全:按规范规定应该搭设的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。
2.1.5.文明施工:施工区的场地硬化人工配合、临时用电(含二级配电柜以下的材料)、用水的管理及维护保养、现场垃圾清运等。
脚手架:按规范搭设脚手架(钢管,扣件,槽钢,预埋件,立网,兜网;硬防护,加固件,跳板等)。
2.1.6.配合其他承包方进行的预埋。
2.2.施工机械工具费:
2.2.1.主要机械:
2.2.2辅助机械:搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车、清光机及其他机械设备等。
2.3 材料费:
2.3.1周转材料:模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、蝴蝶卡、螺丝帽。
2.3.2.小型材料:二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片等。
2.3.3. 施工用电由甲方提供至一级配电柜;施工用水由甲方将总水管引至施工现场,乙方负责支路水管的安装及材料。施工区、生活区的水电费用由甲方承担。
3. 承包内容中不包含的项目及材料
3.1.不包含承包范围项目:安装工程(水、电、暖、消防、电梯)、门窗、防水、机械土方及回填(机械部分)、保温、内外墙瓷砖、瓷粉涂料油漆、幕墙、地砖、石材铺贴、钢结构、铁艺、铝合金、扶栏及栏杆、空调铁件、塑胶地板,以上工程内容的施工及制作与安装。
3.2.不含承包范围材料:钢筋、商品砼、砌块、砖、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料、装饰石材、安装(水、电、暖、消防、电梯)及钢结构工程的所有材料、塑胶地板、瓦及不在其承包范围内的所需材料。
三、劳务分包资质情况:
1、营业执照:/
2、资质专业及等级:/
3、资质证编号:/
4、安全生产许可证编号:/
四、工期、质量、安全
1、总工期日历天,以乙方进场开始施工开始计算,因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。
2、工程质量标准为合格(全部的施工内容必须符合设计及有关规范要求,误差范围必须控制在允许范围内,否则所造成的材料浪费、返工、窝工,甲方人员的管理费及机械设备费全部由乙方全部承担)。
五、甲方的责任和义务
1、甲方负责提供乙方材料堆场场地,以满足乙方在现场的生产所需。
2、甲方负责监督、技术交底,并向乙方提供所需的施工图一套和施工方案、施工计划、设计变更等。
3、甲方负责施工现场主要材料(钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等)及构件的及时供应和调配。
4、甲方负责协调质量监督站和五大责任主体关系,以及施工现场内各分包单位之间的关系。
5、甲方应按节点对有已完成的工程量进行验收,并结算劳务工程款。
6、甲方有权对不符合要求的乙方作业人员予以清退。对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处罚。
7、工程质量达不到合格标准时,甲方有权处罚乙方万元,并整改至合格为准,给甲方造成的所有损失均由乙方全部承担,整改不合格的按照已完成的%进行结算退场。
六、乙方的责任和义务1、所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育。施工人员进场时,必须编制所有施工人员花名册(一式三份)附后,提供身份证复印件,男性大于58周岁、女性大于53周岁坚决不能进场施工作业,否则所成的损失均由乙方独自承担。
2、乙方单位委派同志为现场负责人,乙方代表及专业负责人必须在现场跟班作业,离开工地时应向甲方负责人请假并另行安排人员负责工地工作。(乙方另外必须配备一名专职安全员常驻现场负责安全文明施工管理与协调
3、因乙方原因造成的质量问题,由乙方承担全部责任,包括业主及监理工程师开具的质量处罚单,付进度款时扣除。
4、乙方应严格执行甲方编制乙方认可的施工进度计划,因乙方原因造成的工期顺延,由乙方承担全部责任。
5、乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工)必须持有特殊工种操作证,禁止无证人员上岗。
6、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求,组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工,保证连续施工,不影响正常工期。
7、乙方应保证工作面清洁,乙方施工留下的垃圾每天下班前必须清扫干净,否则由甲方安排人员清扫,发生费用由乙方全部承担。严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。
9、乙方负责施工过程中的三宝四口五临边的防护工作和半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的,照价赔偿或无条件返修。
10、乙方应设有专职安全员,对乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产。
11、禁止18岁以下,50岁以上人员及病残人员现场务工,禁止施工人员家属住进施工现场。
12、承包人因自身原因延期交工的,每延误一日,除赔付因此给发包人造成的损失外,应向发包人支付¥500元/天的罚款;
七、结算与付账1、结算依据:按照设计施工图,设计变更、技术变更、技术交底、新增内容等按定额《建筑工程计价定额》规定计算总的建筑面积和其他分项工程量,分阶段计算工程量,以最终实际结算为准。
2、筏板以上结算综合单价:¥元/m2(单价×工程量=总价,工程量按合同约定计算方式计算)其中含(按建筑面积计算)。分项单价:模板工程¥元/平方米;外架¥元/平方米;钢筋工程¥元/平方米;砼工程元/平方米;内外墙抹灰¥元/平方米;砌体工程¥元/平方米;安全文明施工¥元/平方米;楼地面屋面工程¥元/平方米;以上的分部分项的施工所含内容参见本合同中2.1.1条执行。
3、筏板以下单项计价结算单价:混凝土(商品砼)工程¥元/立方米,砌体工程¥元/立方米,混凝土找平及混凝土垫层(商品砼)¥元/平方米,水泥砂浆抹面清光¥元/平方米,模板工程¥元/平方米(按展开面积计算),外脚手架工程¥元/平方米(按墙面投影面积计算),砼地坪(商品砼)找平并原浆清光¥元/平方米。
4、若因设计变更造成面积的增减,按照变更后的面积结算;若合同范围内分项工程量的增减,¥元人工费以内不予调整,超过¥元以上劳务费由甲方办理人工签证,据实按照约定面积乘以合同单价结算;若甲方未提前通知引起的返工,发生的费用由甲方承担。
5、以上价格含二次结构砼搅拌费、运输费及泵送费,零星砼现场搅拌运输由乙方负责。
劳务费用的支付;材料工人进场之日支付10万元,中途按册支付生活费,生活费包含在合同总金额内;劳务费用天支付一次,支付比例按完成实际工程量的%支付进度款,乙方应确保收到的工程进度款优先支付当期应付劳务工的报酬,如有乙方欠付劳务工报酬情形,甲方有权从应付乙方劳务费用中直接向劳务工支付,并于支付日相应扣减应付乙方劳务费用。
5.2主体工程完工后款项支付到完成工程量 %;工程竣工经甲方、乙方双方对工程验收合格后,甲方依第六条
6.2项约定核定乙方完成的工程量后支付到完成工程量%,剩余的 %作为质保金,质保期为年,在质保期满后,七个工作日内结清质保金。质量保修责任期内出现承包范围内质量问题,乙方应立即返修,返修产生的相关费用由乙方自行承担;乙方迟延返修的,相关责任参照第九条9.2项约定执行。
劳务承包合同
质量保证金的退还,并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
3.1. 乙方施工至合同约定付款节点后向甲方申报已完成工程量。甲方在接到乙方申报后7日内完成验收并支付工程款。
3.2. 甲方未依照合同约定支付工程款或非乙方原因造成的停工或缓建,工期相应顺延,甲乙双方以签证的形式进行确认。
4、本工程采用劳务清包形式,结算单价不含所有税费,如发生税费费用由甲方承担。
5、劳务方支付劳务费时,必须编制工资支付表,把工资支付到务工人员本人。
八、文明施工
1、未达到合同安全文明目标,乙方人员应服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋施工。
2、乙方人员必须遵守法纪,不打架、不聚赌、不偷盗,不留宿妇女儿童,不在施工现场随意大小便。
3、乙方人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,搞好食堂及宿舍公共卫生,减少疾病,防止中毒事件发生。
4、工地使用的建筑材料、周转材料,应按规定码放整齐,严格实行标示制度。建筑垃圾应及时清运到指定地点。
5、乙方未按照操作规程施工造成的安全事故全部由乙方承担
6、施工场地及室内应及时清扫,否则甲方派人清扫,所发生的费用全部由
乙方承担。
九、事故处理及保险
1、依照国家《建筑法》、《劳动法》规定,根据政府和建设主管部门要求,甲方必须为其劳务作业的现场人员办理全额意外伤害保险,支付其保险费用,甲方承担此项费用。
2、工伤事故赔偿费用划分(除不可抗拒因素外)一次工伤事故在¥元(贰万元)以内由乙方自行承担;一次工伤事故超过¥元(含贰万元)以上部分,甲方承担 %的费用,乙方承担 %的费用。
3、发生重大伤亡及其他安全事故时,劳务分包人员立即报告发包方工程项目部,由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门,并保护事故现场。
4、劳务分包方和工程承包方对事故有争议时,按有关规定处理。
5、事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
十、双方约定其他事项及合同的解除
1、乙方完成本协议约定的全部工程任务后,向甲方报送书面结算报告,由甲方核定。乙方对甲方核定金额有异议的,应于知道核定金额之日起三日内向甲方提出书面异议,由甲、乙双方确定的第三方中介审价,审价以甲、乙双方合同约定价格为依据,本合同未约定单价的,本项目部有相似分包单价的,按照相似分包单价执行,无相似分包单价的,双方共同协商确认单价。双方确认以审价结果作为结算依据(审价费用由甲方承担);乙方逾期未提出书面异议的,视为乙方认可甲方核定金额。
2、乙方施工工程无法达到国家规定的合格标准,经甲方通知整改仍无法达到合格要求的或乙方因自身原因无法正常施工致使工期严重延误超过约定工期60天的,甲方有权解除合同。
3、甲方未按照国家规定或合同约定提供施工条件的致使乙方无法正常施工的,或甲方未依照合同约定按时足额支付工程款超过60天的,乙方有权解除合同。
十一、本合同签订后生效,具有法律效力,甲乙双方必须严格履行合同以上条款,任何一方违反本合同规定,给对方造成损失的,应给与经济赔偿。
十二、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方本着长期合作的原则协商解决;协商解决不了的任何一方可向标的物所在地人民法院起诉。
十三、本合同未尽事宜按国家、省市现行的有关法律法规规定执行。十四、本合同一式四份,甲乙双方各两份,经甲乙双方签字盖章后生效,双方履行完一切合同内容,结清所有手续及费用后失效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
施工主管:
安全、文明施工负责人:
稽核人:
工程处负责人:承包人:
年月日年月日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十四
甲方:_________________
乙方:_________________
经双方协商,甲方愿将_______________的室外砼道路浇筑施工任务包工不包料的形式交由乙方施工,为明确双方责任特订此合同供双方共同遵守执行,具体条款如下:_________________
1、工程地点:_________________重岗_______________9#、14#、15#、20#、21#、26#、27#、32#、33#楼室外道路;
2、工程规格:_________________单层厚度18cm,总面积约平方米左右;
3、承包方式:_________________乙方包工(包施工、包质量、包工期、包安全)乙方负责砼面一切工作,即:_________________钢模板及钢模安装,浇筑振捣,摊平,拉纹、一切运输、保养及切缝和砼面施工所需工具;
4、工程单价:_________________每平方人民币元;
5、工程质量要求:_________________乙方按照规范要求进行施工,如乙方施工造成平整度不合格等任何质量问题,该责任应由乙方承担,且甲方有权让乙方退场;
6、工程总工期:_________________施工队伍进场后10日内完成(由于天气等不定因素顺延);
7、甲方负责乙方民工住宿、照明用电、施工用水、生活用水;
8、工程结算方式:_________________按实际工程量结算,乙方保质保量全部完工后,
1/2页
甲方在十个工作日后组织人员验收,验收合格后付总造价%,剩下余款交付使用后一个月后付清;
9、乙方必须保持场地工清、料清、落手清,材料成品不得损坏,不得随意浪费甲方材料;
10、乙方必须严格执行国家省市有关部门及公司的施工管理制度和规程,安全方针、政策、条例,现场所有管理人员和各工种所有人员进入施工现场必须服从现场安全文明施工管理制度,不准喝酒,严禁赌博、打架斗殴,以上如乙方不遵守,后果由乙方自行负责;
11、以上条款,双方签字后,共同执行,各负其责,如有违约,由违约方赔偿对方经济损失。本合同一式两份,甲、乙双方各一份,受法律保护。本合同至签字之日起生效至工程结算完成后,付清款项后失效,未尽事宜双方协商解决。
甲方:_________________身份证:_________________
号码:_________________
乙方:_________________身份证:_________________
号码:_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十五
根据 工程需要,甲方将 人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的辅助材料承包给乙方,按照《中华人民共和国建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
:6个月(除春节放假20天,计200天)
:
:符合国家强制性质量检验标准
本工程承包范围:施工图以内的所有工程量,临时设施工程(电气控制材料,三级箱以后的;
上楼用给水材料,其余材料由甲方提供)。不含工程:基础土石方机械开挖及土方机械回填(清理基础及机械不能回填的部位由乙方负责)、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。(厨房、卫生间防滑地砖及其变更若建设单位要求做,则另计价)。其余工程量及用工一律由乙方保质保量完工。
承包面积暂按5580平方米计算(工程结算按实际完成建筑面积计算),单价为300元/m2(不含安全文明措施费),总价约为1674000.00元(大写:壹佰陆拾柒万元整)。
(1)乙方将工程垫至该工程先三个单元一层起来后,3日内付总价10%;
先起三个单元二层完,3日内付至总价的20%;
先起三个单元五层完,3日内付至总价的40%;
后起二个单元三层完,3日内付至总价的60%;
主体全部完工,3日内付至总价75%;
内外装完工后,3日内付至总价的90%。余款在工程全部结算审出来后,2日内扣2%的保修金一次付清,保修期满一年后,10日内付给乙方。
按甲方施工进度计划及甲方现场管理人员开具的施工任务单规定的时间内完成,每延误一天,甲方向乙方罚款 1000元并赔偿相关损失且若乙方在施工中造成的务工,返工损失均由乙方自行负责(甲方应扣除返工材料的损失费用)。
乙方在施工中必须严格按照国家相关规定进行施工,严禁违章作业,若发生安全事故,3000.00元以内由乙方自行承担,3000.00以上甲方承担70%,剩余30%由乙方承担。
1、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针,严格按照国家现行有关安全生产管理规定和安全操作规程进行安全施工作业。
2、严格服从甲方及有关部门的安全监督、指导管理,严格遵守执行现场施工安全管理规章制度,加强施工安全防护措施,做好:“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等安全防护。
3、禁止向下抛物,违者每次处罚500元。
4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产管理规章制度、违章指挥和违章作业,任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。
5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。
6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一安全责任人(亦为安全员),与甲方签订《安全施工合同》,对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责,并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底,负责做好日常安全施工布置、检查工作。
7、乙方必须注重安全施工,提高安全意识,加强安全防范,杜绝安全事故隐患,当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理,严格做到无安全事故发生,若一旦发生安全事故,一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责,甲方负责调查处理,其他方面甲方概不负责。
1、不可抗力
(1)双方关于不可抗力的约定:不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。
(2)因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担:
1、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责,并承担相关费用;
2、乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;
3、延误的工期顺延。
2、保险
乙方从事危险作业的职工以外伤害保险和施工场地自有人员生命财产保险,由甲方负责办理并支付保险费用。
3、合同解除
(1)甲乙双方协商一致,可以解除合同;
(2)因不可抗力使合同无法履行,可以解除合同;
(3)因一方违约致使合同无法履行,可以解除合同;
(4)合同解除后,不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。
4、制度管理
(1)乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理,遵守执行各项管理规章制度,遵章守纪守法,搞好团结友爱,搞好相互协作,如有违纪违章者将严格按有关规章制度进行处罚。
(2)施工中在保证工程质量的前提下,乙方应注意节省原材料和机械设备的使用保护,不得浪费、损失或丢失。若有违反,除照价赔偿外,并案甲方管理制度进行经济处罚,每天收工时必须将剩余材料分类归堆,做到工完场清。
(3)乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理,不能保证工程质量和工期要求者,甲方有权单方终止合同。
十、甲方责任:若因甲方资金和材料不到位导致停工,甲方需对乙方每天所发生的费用无条件负责。(包含机械租金,周转材料租金,所有工人务工费可三日内不计);
若停工15日以上乙方有权要求退场,甲方需对乙方在此投入的所有资金无条件赔偿。其中含周转材料、架管、扣件租金、塔吊租金、大小型机械费并承担赔付给乙方全款50%的损失。
1、本合同订立时间: 年 月 日
2、合同订立地点:
3、合同生效:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。
4、合同补充:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。
5、合同终止:双方履行合同全部义务,竣工决算价款全部支付协议终止。
6、合同份数:本合同一式四份,由双方各执二份。
甲方(签字): 甲方委托代理人(签字):
乙方(签字): 乙方委托代理人(签字):
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十六
用人单位(甲方) :
员工姓名(乙方) :
甲方因生产、工作需要,经考核录用乙方,确定劳动关系,乙方自愿签订本协议,并遵 守本协议所列条款。
[合同期限] 第一条:本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期满,本合同自行终止。
[工作内容] 第二条:甲方根据工作需要,安排乙方在 工作条件。
第三条:乙方应该按照甲方安排的工作内容及要求,认真履行岗位职责,按时完成工作任务,遵守甲方制定的规章制度,在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意,如乙方不同意可提出辞职,双方办理解除合同手续。
[劳动报酬] 第四条:乙方按甲方规定完成工作任务,甲方应遵循按劳分配工资原则,实行同工同酬,实行计量工资的,按计量付酬。
第五条:按技术工种发放工资,工资按天结算。
,员工辞职必须提前一个月通知甲方,直至找到合适交接人,完成交接后予以批准。未按要求离职者,当月工资不予发放。
[劳动纪律] 第六条:甲方制定的各项规章制度应向乙方公示。
第七条:乙方应严格遵守甲方制定的规章制度,完成劳动任务,提高职业技能,执行劳动安全生产、规程,遵守劳动纪律。
岗位工作,并为乙方提供必要的第八条:乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位制度,给予相应的行政处理、行政处分、 经济处罚等,直至解除本合同。
第九条:乙方应遵守职业道德,不得损害甲方利益,不得泄露甲方的商业秘密。
[合同的续订、解除、变更、终止] 第十二条:本合同定期限届满,即自然失效,双方终止执行。如经双方协商同意,可以续订合同。
第十三条:本合同经甲、乙双方协商一致可以解除。
第十四条:如甲方因生产经营情况变化,或者乙方因个人原因要求变更本合同条款,经甲乙双方协商同意,可以变更合同的相关内容,并由双方签字生效。
第十五条:有下列情形之一的,劳动合同即告终止:
1. 乙方在试用期间被证明不符合录用条件的。
2. 乙方严重违反甲方的规章制度的。
3. 乙方严重失职、营私舞弊、给甲方造成了重大损害的,按造成的直接经济和间接经 济损失赔偿。
4. 乙方被追究刑事责任的。
[其他] 第十六条:甲乙双方如若一方违反合同中的条例,造成的损失由对方承担赔偿责任。
第十七条:本合同自签字后生效,涂改、冒签无效。
甲方:
乙方:
时间:
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十七
发包方:__________(以下简称甲方)
承包方:__________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》,公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点,甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。
一、承包工作范围和内容
1.________住宅楼工程中外架工程。
2.施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
3.做好落手清工作,拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必须经甲方施工员签字认可,否则不予结帐。
二、承包单价和结算方式
1.地下室按建筑面积______元/㎡,标准层按建筑面积______元/㎡(此价格为省标化要求价)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、安全带)、小型工具(板手)、辅助材料费(铁丝)、五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和维修、挂安全网、井架搭拆、以上所有工作内容中所发生的人工费以及个人调节税等。
2.每月25日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月初10日前支付月工作量80%的60%,外架拆除后支付原80%的40%,年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法
乙方每月须编制一份有关劳务费用分配细则及工资表(须落实到个人),在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料计划,合理安排周转材料,减少损耗,严格按施工有关部门制定材料损耗表控制。如超过损耗率(______%),则超过部分按材料原价赔偿。
五、双方职责
(一)甲方职责
1.全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书。
3.负责工程周转材料的及时供应(作业面500米范围内,且应按定额限额发料,辅助材料乙方自理)。
4.负责向乙方提供离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
5.必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
6.应负责及时办理因甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
7.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。
8.负责组织乙方参加公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
9.甲方有权对不服从综合协调安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
(二)乙方职责
1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)。
2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3.按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
4.负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
5.负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
6.乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
7.乙方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应对不符合要求的迅速整改。
8.乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门协调、安排。
发包方:__________
承包方:__________
签于:__________
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十八
甲方:__________________(以下简称甲方)
乙方:__________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的__________________工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为__________学校教学实验楼工程,地点在__________市_____。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该工程按_____元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,_____市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“_____”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的_____%.工程竣工付至劳务费的_____%.办完工程结算付至劳务费的_____%.留_____%待保修期满后_____个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_____万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方:
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式_____份,甲方_____份,乙方_____份,经双方签字后生效,具有同等法律效益。
甲方:__________________乙方:__________________
代表:__________________代表:__________________
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇十九
合同编号:________________
甲方:____________________
乙方:____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。
第一条、合同文件
作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
2.本项目工程质量检查、验收标准;
3.本项目施工安全标准;
4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划);
7.业主、监理和甲方的文件;
8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条、承包单价
详见(附件),不调价。
第三条、有关约定
1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。
2.计量支付
2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)此偿金限额为任务量总价的____%.同时,甲方有权终止本合同。
2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.工程材料供应
3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
4.测量、试验、检验等技术工作
4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)
8.依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)
9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。
11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。
12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。
13.本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)
14.乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
16.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行____倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。
第四条、争议解决
若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:
1.和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;
2.调解。在第三方的主持下,通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;
3.仲裁。协商、调解不成的,由________市仲裁委员会仲裁。
第五条、附则
1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3.本合同正本____份,双方各____份;副本____份,双方各____份。
甲方:__________________乙方:__________________
代表人:________________代表人:________________
电话:__________________电话:__________________
日期:_____年____月___日日期:_____年____月___日
附件1:工程量清单(略)
建筑工程劳务承包合同 承包工程劳务合同篇二十
甲方:
乙方:
为了圆满完成甲方的施工任务,明确甲、乙双方的责任、权利和义务,经甲乙双方共同协商达成如下协议:
(一)、工程概况:安民家园5#楼工程为框架剪力墙结构,地 下一层、地上十四层。
(二)、承包单价及所含内容:
1、钢筋分项:按 元/t,本分项承包内容为工程设计图纸及图纸变更范围内的所有钢筋的制作、绑扎,进场内钢筋卸料,预埋铁件安装,钢筋闪光焊接,框架柱钢筋的吊运及指导焊接。
4、本工程不受农忙季节影响,确保农忙时的正常进度。乙方因劳动力不足造成工期延期,甲方有权进行经济制裁。
(三)工期:
1、乙方按照甲方预定的工期按期完工。如因甲方原因影响工 期,按影响时间顺延。因停水、停电及待料影响正常施工在三天之内时,由乙方自行安排,甲方不予承担停工费用,连续停工三天以上,甲乙双方协商,因不可抗拒的原因造成的,按国家有关规定解决,工期顺延。
2、若乙方组织劳动力确有困难,甲方可将其所承包的分部分项另行分包,分报价按市场价上浮20%扣减。乙方因其它原因造成的工程拖延,每拖延一天对乙方按工程总造价的1‰罚款。
(四)质量要求:
1、乙方施工的工程应严格贯彻国家和上级颁发的各项技术标准、施工规范和技术规程,必须达到gb50300—20xx规范规定的合格标准。确保天水“麦积奖”,争创省“飞天奖”。
2、工程各分部、分项工程必须达到现行规范要求的合格标准,如有一项达不到合格,必须返工合格为止,乙方承担一切返工费用,并全额赔偿所用材料,同时处以人工费10%的罚款,甲方有权终止本劳务协议,乙方无条件退场。
(五)安全生产。
1、甲方负责提供大型安全防护用品,乙方必须按照甲方的要求进行安全围护、防护工作,服从甲方的指挥,接受甲方的监督。
2、乙方在进场后必须与甲方签订安全责任书,对班组进行安全技术交底,定期开展安全教育活动,熟悉并掌握操作规程。并严格执行《建筑安装企业施工安全操作规程》。未经安全生产教育的从业人员不得上岗。
3、乙方自行配备好个人劳动保护用品(承包费用中包含该项费用)。
4、施工中如发生安全事故,因乙方原因造成的由乙方承担全部责任,乙方有权拒绝甲方施工人员的违章指挥,及时向甲方汇报安全隐患,安全隐患未消除时乙方不进行操作。
(六)文明施工。
在施工中,每道工序必须做到工完料净、场清,保证工作面及施工现场的整洁,并根据《文明施工现场管理标准》进行考核,做好施工现场,生活区域,操作面的文明施工,剩余材料分类归堆码放,入库材料及时清理及相关零星用工。
(七)材料供应。
乙方必须提前及时提出用料计划及料表,甲方负责提供施工生产所必需的材料,材料消耗以限额领料单为准,杜绝材料浪费,并做好周转材料的回收利用。对设备料、盘点后交乙方管理,除正常的损耗外,超出材料部分由乙方按市场价进行。
(八)结算及付款方式:
1、施工中甲方按乙方当月完成的实际工程量每月23日为预结算段。待所包分部分项全完后,办清手续,予以最终结算。
2、付款方式:甲方按照乙方的工程进度,每月按所完成工程量结算的80%支付,其余待主体完工验收合格后三月内付清,未完工跨年度工程年终支付到95%。
3、该工程为劳务分项承包,不交纳任何税金。
(九)甲方责任
1、负责向乙方提供质量合格的原材料、大型机具、设备料。
2、负责工程进度、质量、安全文明施工的监督管理。
3、负责按分部工程向乙方支付工资。
4、负责工程的测量、放线工作。
5、负责现场的临时用电用水工作。
(十)乙方责任:
1、乙方必须以施工图、实际变更及现行操作规范施工。
2、乙方负责提供施工队伍的工种、人员花名册,并办理相关手续。并向甲方提供钢筋、砼的分项负责人名单。
3、乙方必须服从甲方工程管理人员的监督、检查、指导,对现场出现的问题及时整改,凡不听指挥,野蛮操作,屡教不改者,每出现一起处以200-500元罚款。
4、乙方负责教育所属人员遵纪守法,遵守企业规章制度,凡有打架、斗殴、酗酒闹事者,每人次处以200—500元罚款,情节严重者由公安部门解决。
5、乙方自行办理进入天水从事劳务施工的各种手续,承担由此发生的一切费用。
6、特殊工种必须持证上岗,并提供相关证件。
7、乙方负责所用周转材料的入库、清理、退库工作用工。
8、乙方自行准备小型工用具,并负责工地架子车辆的管理维修。
9、乙方必须推行限额领料,保证各种材料的节约在12%以上,φ12以上钢筋配料要合理、利用率高。凡有恶意浪费材料或竹胶板、方木挪作他用者,根据浪费材料的数量,结合市场价格,处以200%的罚款。
10、正确使用并爱护施工机具,凡因违反操作规程引起的机械损坏,由乙方全额赔偿。
(十一)其它
1、此协议双方签字后生效、甲、乙双方必须按协议内容履行责任,如达不到协议的要求,由负责方承担一切经济损失。
2、工程交工后,办理完结算,付清工程费用后,本协议自行失效。
3、本协议未尽事宜。由双方协商,但必须以书面协议为补充,双方签字后生效,本协议具有同等效力。
本协议一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
推荐访问: