下面是小编为大家整理的2023年度最新工程分包承诺书(6篇)（精选文档）,供大家参考。
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
工程分包承诺书篇一
工程分包承诺书 总包方：
分包方：
总包方委托分包方承担 的施工，为明确双方职责，保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华人民共和国合同法》和中冶天工集团有限公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。一、工程概况 1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程分包范围及工程量：
二、分包方式：
三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款 ：
2、计价方式：
3、付款方式：（1）预付款：（2）进度款：
a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认，必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工，因分包方原因造成的额外工程量增加，总包方不予认可，并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。
b、分包方在每月 日以前，必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由项目经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付依据，待总包方收到业主拨付的工程进度款后按审批量的 %支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致工程进度款不能按时支付的，由分包方自行承担责任。
c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后，以支票或银行承兑汇票形式支付给分包方，分包方领取工程款后应开具工程发票。d、分包方收到总包方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响，所引起的后果由分包方自行承担，并且不能将民工及材料商带到总包方处；
若发生此类事情，造成后果和影响的，则对分包方进行5-10万元罚款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。
e、工程进度款付至合同价款的 %时，总包方停止付款，待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后，付至工程结算总价的 %，留 %作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。
f、施工用水、用电按表计量（或按相关规定执行）结算，在乙方每月进度款中扣除。四、工期：
1、开竣工时间：
，分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准，工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。
2、本工程的工期除人力不可抗拒的因素外，一律按总包方要求的时间为准，不得调整。
3、非总包方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的3‰扣罚（不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定），因总包方原因造成工期延误，经总包方确认后则工期顺延，但费用不另增加。五、质量标准：
1、本工程质量目标为合格 ，并应符合国家有关标准、规范规定，满足业主及总包方要求；
单位工程质量合格率100％，质量优良率达到 ％以上；
若分包方的施工质量经验收达不到标准，总包方则按本工程总造价的 ％给予处罚（不低于相应的业主的有关规定），情节严重的，清退出场，并不予办理结算及付款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。
2、工程施工中，总包方可根据分包方施工的具体情况做出停工、整改直至终止合同的决定，除非按自然法则不能实施，分包方均应严格执行。
3、分包方应针对本工程建立一套切实可行的质量保证体系，总包方有权对其质量保证体系的任何方面进行审核，并有权要求采取纠正措施。分包方遵行该质量保证体系并不免除分包方按合同约定所应承担的职责、义务和责任。
4、在工程质量的检查、检验中，若发现分包方施工的工程不符合质量要求，需整改或返工的，分包方应无条件在总包方要求的时间内完成整改或返工，并承担相应的责任和费用。
5、对于分包方在施工过程中出现的质量问题、质量事故，按有关规定需进行罚款处理的，总包方有权根据管理部门的罚款单在分包方的工程进度款中直接扣罚；
若被业主罚款的，分包方则应直接将罚款交到业主有关部门；
而总包方则根据其情节轻重，影响大小，可再次向分包方进行罚款处理。
6、工程完工后，首先由分包方组织自检，达标后将有关资料一式肆份上报总包方，由总包方对分包方已完工程进行质量专检和验评。
7、分包方在施工中出现重大质量事故，必须及时以书面形式上报总包方，并编制出处理方案，经总包方及有关单位或部门确认后方能实施，其责任及费用均由分包方承担。
8、分包方应做好交付工程后保修期内的保修工作。分包方在接到修理通知之日后2天内到达现场，提供保修服务，保修服务费用已包含在工程款中。如分包方未在约定的期限内派人返修，总包方将自行或委托他人进行保修服务，因此发生的所有费用由分包方承担，该费用也无需分包方审核，总包方有权从保修金中扣除。在保修服务过程中，分包方对派往现场服务的人员的安全负责。
9、在国家规定的工程合理使用期限内，因分包方的原因造成人身和财产损害的，分包方承担损害赔偿责任。
六、总包方的主要责任
1、负责编制工程的施工组织设计和施工进度网络计划，报业 主与监理方审批后，组织总体实施。
2、每月（周）向分包方下达月（周）施工进度计划，并对本月所完成的施工进度、质量、安全、文明施工等进行考核。总包方根据考核情况有权对分包方的分包范围进行调整。调整范围及内容以书面形式为准。若分包方不能完成月（周）计划，项目经理有权书面指令对其分包工程范围进行删减或终止分包合同，分包人无条件接受并承担由此给总包方造成的一切损失；
合同对分包工程范围未具体明确时，须签定补充协议，且施工任务单以总包方项目经理签字为准。
3、根据工程的具体情况，项目经理可按程序发出要求分包方立即执行的指令，分包方如有异议也应执行。如总包方发出错误的指令，并给分包方造成经济损失的，则总包方应给予分包方相应的补偿，但因分包方违反分包合同引起的损失除外。
4、负责协调业主与监理方的关系，及时解决设计和施工问题，创造分包方正常施工的良好外部环境。
5、负责组织工程的交工验收、对业主方总结算，审查并上报一切有关工程及经济资料。
6、负责工程款的及时足额回收，并按协议书的约定及时足额拨付工程款。7、按协议书约定，保证及时足额供应合格设备和材料。8、负责工程质量和安全施工的全面管理。
9、负责施工总平面的协调、管理，负责分包方和其他分包单位的工序穿插、立体作业、分部分项工程的中间验收，竣工验收的组织协调工作。
10、及时合理处理分包方的报告、申请。七、分包方的主要责任
1、严格执行总包方对总体工程的施工网络计划，并响应总包方随工程具体情况对网络计划的调整，分包方调整所分包工程的施工计划，以保证总体网络计划的实现。
2、服从总包方对现场平面、安全、质量的管理和协调。
3、按总包方的要求和有关规定，配备能满足工程需要的技术、安全、质量管理等人员、机械设备、周转料具，配备能满足工程需要的工种配套的操作技工和壮工，不经总包方同意，不得撤走施工力量。未经总包方同意，擅自撤走施工力量（包括人员、机具、料具等），总包方视情节罚款5-10万元，情节严重的，清退出场，并不予办理结算及付款。4、无论是否为公司的合格分包商，项目新开工时，必须向总包方项目部上报经过年检的营业执照、资质证书、安全生产许可证，复印件须加盖红章，另须提供法人授权委托原件及分包项目经理、安全人员证件，施工过程中按时向总包方上报施工方案、施工进度网络计划和总包方要求的各种报表，上报机械设备、人员配备情况。
5、分包方必须建立工程质量管理体系，设置专（兼）职质量员，按总包方质量管理文件及相关规定执行。遵守总包方的质量、环境、职业健康安全管理体系的相关要求，加强现场文明施工、环境、职业健康安全管理。负责对其所承担的工程进行质量检查，并接受总包方质量检查站的统一管理，分包方所有施工人员应无条件接受总包方现场技术代表、业主或监理的检查、监督。
6、分包人应建立健全相关的规章制度，设立专职安全员，认真履行安全生产责任和义务，服从总包方对施工现场的安全管理，并接受总包方、业主及当地政府的监督检查。所有出入分包方施工现场人员的人身和设备安全由分包方负责，由于分包方措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用由分包方承担。
7、分包人的安全生产责任目标：控制重大风险因素，按规定足额发放劳动保护用品，必须为从事危险作业的员工办理意外伤害保险，杜绝一般及以上安全事故发生。控制重大环境因素，节约能源资源，杜绝一般及以上环境污染和事故发生。
8、配合好总包方的总体管理工作、工程的总交工、结算工作和做好与其他分包单位的有关工作。
9、分包方承包范围内的设计变更、现场签证继续由分包方施工，分包方不得以任何理由拒绝施工，否则，按合同总价的3～5%罚款，并承担违约责任。剩余工程总包方有权委托其他分包队伍施工。
10、分包方承担其在分包工程中所产生的全部债务。未经总包方同意，不得以总包方名义对外联系业务，给总包方造成损失。否则，总包方视情节罚款5-10万元，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。11、分包方需向总包方缴纳安全文明施工措施费，缴纳费用以分包建筑安装工程造价（已完施工产值）为依据，缴纳比例为：
%。缴纳方式：在进度款中按以上比例扣缴，费用由总包方统一管理。分包方必须于工程分包合同签订后一周内，根据总包方安全文明施工要求提出专项安全文明施工措施方案并经总包方审核批准，分包方必须按批准的方案实施各项安全文明施工措施并负责维护，同时向总包方提供相应的费用发票或结算单，经总包方验收合格后由总包方及时向分包方返还核定的费用，当实际发生的费用超出分包方缴纳的金额时，超出部分也由分包方承担，如实际发生的费用低于分包方缴纳的安全文明施工措施费时，多余的部分总包方不予返还。分包方不按总包方要求和方案实施的，总包方有权采取补救措施，所发生的费用由分包方承担并由总包方直接在分包方缴纳的安全文明施工措施费中扣除，不足的由总包方在分包方工程款中扣除。无论措施由谁实施，其安全责任全部由分包方承担。
12、分包方按照总包方的要求配备必要的劳保用品，并承担费用。分包方的住房等生活设施由分包方自行解决并承担费用，但服从优先使用总包方提供的生活设施的安排。若使用总包方提供的生活设施时，其费用根据情况由双方另行协商约定。
13、进场后5日内将所有职工的身份证复印件统一上交项目部，进行公安机关及项目部的备案造册管理；
每月 日前将由职工个人审核签字的出勤表及工资标准的复印件，统一上交项目部，人员出现调动，及时上报项目部备案，若出现花名册与出勤工资表有出入者，每月进度款将按差错比例进行核销，并不予支付未登记备案者本月生活费
14、分包方配备专职电工，负责现场分包范围内施工用电线路的畅通，并服从项目部的统一指挥；
照明用电按时开关，不施工时严禁出现常明灯。15、工程成品保护的特殊要求及费用由分包方承担。八、关于材料供应和材料结算
1、总包方供应材料的品种和结算价格：
质量要求为：满足国家规范要求及业主与总包方签订的施工合同要求 ；
总包方供应的材料数量核定方式为：以双方材料员办理的材料调拨、领料、提运、砼委托单等签字确认数量为准 ；
分包方在收到图纸3日后，按单位工程向总包方所在项目经理部材料部门提交材料需用计划予以审核，注明单位工程名称、材料品名、规格、材质以及需用日期，材料到场总包方、分包方共同验收，并办理相关的领料手续，总包方供应的材料运到现场，由分包方负责卸车并负责保管，费用含在相应的清单项目综合单价中，费用不另增加，非总包方原因引起的场内二次倒运，费用不另计取。分包方领用材料核算方式为：按定额消耗量的90%控制供应，分包方应配合总包方在每月底进行材料实物盘点，分包方领料超量部分按总包方实际采购价格的 %在分包方当期工程款中扣除。所有加工余料归总包人所有，且期末回收余料必须在 %以上，分包方无权处理任何余料，否则同样按总包方实际采购价格的 %扣款。分包方必须及时协助总包方办理相应的耗料、退料手续，拒绝或拖延办理相关手续，总包方有权拒付当月进度款。
2、分包方自行采购（除总包方供应的材料品种以外）的所有工程材料，价格需经总包方确认后方可作为结算依据。
3、分包方采购的材料不能满足总包方的要求或现场施工进度需要时，分包方自愿接受总包方代为采购，并承担和认可所有费用。
4、总包方供应的材料的合格证由总包方提供，试验检验由总包方负责。
5、分包方自行采购的材料，合格证由分包方提供，试验检验由分包方负责。
6、分包方的材料退场工作必须征得总包方同意，否则，造成的损失由分包方承担。
九、施工图纸的提供、工程的隐蔽验收、检查、返工、重新检验、工程试车、竣工验收、保修等工作，执行总包方与业主签订的工程施工总承包合同中的有关规定。十、补充条款
1、总包方发包给分包方的工程，分包方不得以任何形式私自转包或再次分包给第三方，若发生前述情况，即视为分包方违反合同规定，总包方有权终止合同，同时总包方有权对分包方处以本合同金额10%的罚款，情节严重的，清退出场，并不予办理结算及付款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。
2、现场施工人员及机具必须满足总包方要求，未能达到总包方要求时，总包方将视情节进行 万元的罚款。
3、分包方承担的工程在实施中因自身原因，造成工期拖延或出现质量问题等，在总包方提出要求后，分包方仍然不能达到要求，总包方有权安排第三方进行施工，分包方不得刁难阻挠第三方的进场施工，所发生的一切费用均由分包方承担，并在分包方工程款中扣除，分包方不得以任何理由拒绝。所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。
总包方设质量、安全、工期节点奖，包含在综合单价之中。钢结构工程：如分包方能满足总包方及业主的工期节点，增加 元/吨，分包方满足质量标准，增加 元/吨,安全奖增加 元/吨。土建主体达到优良：砼增加 元/m3。如不能满足则扣除相应的费用。4、分包方应按有关规定及时办理好在施工场地人员生命、财产、机械设备和自供材料的保险，并承担其费用。并将投保手续复印件报总包方备案，投保后发生保险事故，分包方应及时向总包方书面提供损失情况和估价的报告。
5、分包方要撤消其现场代表或其它主要管理人员时，应事先通知总包方，经总包方同意后方可进行；
但原则上总包方不允许分包方更换项目负责人，若分包方因故必须更换时，应委托同等资质人替换，并经总包方批准，同时交纳更换项目负责人费壹拾万元。6、现场共用临时设施其管理权归总包方，用电、用水管理详见总包方制定的管理办法。7、根据承包人企业文化的实施细则，统一施工现场作业人员形象，分包方的施工人员的工作服、安全帽需和总包方员工保持一致，其费用由分包方自行承担。8、分包方签定施工合同前，需交纳合同价款 %的履约保证金。9、后附安全文明施工管理协议与本分包协议同时生效。十一、其它
1、本协议书未尽事宜，双方另行协商，本协议书履行过程中发生争议，双方本着合作的态度，协商解决。协商不成，可向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、本协议书经双方负责人签字盖章后生效，工程价款（含工程质保金）付清后失效。
3、本协议书一式五份，总包方执 三份，分包方执二 份。总包方：
分包方：
负责人：
负责人：
签证日期 年 月 日
附件：
安全文明施工管理协议 甲方: 乙方: 为落实国家有关各项安全管理规定遵照劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、建设部《建筑安全生产监督管理规定》和关于安全管理若干规定等文件，杜绝一切事故的发生，甲乙双方就安全问题达成以下协议，并严格执行：
一、乙方在分包合同实施过程中，要坚持“安全第一，预防为主”的工作方针和“谁承包，谁负责；
谁检查，谁监督；
谁在岗，谁落实”的原则，建立安全管理体系和层层安全管理的责任制度，在执行本合同过程中，乙方须有一位主管领导负责安全生产工作，并设立专职安全员。二、乙方工作应遵守工程建设及行业安全生产有关管理规定和安全标准的相关规定执行并组织实施，自行安排行业安全检查人员，依法实施监督与检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
三、工程承包过程中发生安全事故时，乙方应及时上报甲方，并由乙方承担全部安全事故责任。
四、乙方要制定各项安全防范措施及安全操作规程；
施工现场要配备消防器材和灭火器；
施工人员必须按规定将防护用品佩带齐全；
特种作业人员必须持证上岗；
施工现场及施工用房内要符合“四防”（防触电、防雷雨、防盗窃、防火）要求。五、甲方有权对乙方的安全工作进行监督、检查，必要时有权提出有关建议和整改意见，同时有义务对乙方的安全工作提出配合与协作。
六、在执行分包协议过程中，乙方所承担的安全事故责任包括由此造成的一切损失及后果，主要包括：
1、财产损失：由于事故造成乙方财产损毁的，其损失由乙方自行负担；
由于事故造成甲方财产损毁的，乙方应负责照价赔偿。
2、人身伤亡：由于事故造成工作人员伤亡的，乙方负责一切善后处理工作，并承担由此所发生的一切费用和赔偿。
3、诉讼：由于事故造成人身伤亡或第三人之财产损失，引起争议，产生诉讼的，除非法律有明确规定，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果。
4、违约损失：由于安全事故造成工程合同不能履行，不能完全履行或不能按期履行的，乙方仍不能免除由此造成的违约责任。
七、乙方按本协议制定安全责任书，并严格执行，若乙方违反本协议及安全责任书规定造成事故的发生，除向甲方支付合同总价1%～5%的安全违约金，还应承担法律责任，给甲方造成损害的，乙方还应赔偿由此造成甲方的一切损失。
八、未经甲方批准，乙方擅自将本协议内全部（或部分）工作和责任转包给任何第三方，造成的各类事故，乙方应承担由此造成的全部经济和法律责任，除向甲方支付本合同总价150%的违约金外，还应承担由此给甲方造成的全部经济损失，本协议自行终止。
九、本协议履行期间，协议双方应严格履行协议安全条款规定，任何一方不得擅自修改或随意废除，本协议作为施工合同补充协议与施工合同具有同等法律效力。本协议作为分包合同附件，自各方签订之日起生效。甲方盖章：
乙方盖章：
甲方负责人：
乙方负责人：
签订日期：
年 月 日
为切实做好现场的安全文明管理工作，分包单位除应服从总包方现场安全文明施工的统一管理外，严格制止以下情况的发生：
序号
事项名称 管理措施 备注 1 进入施工场地不戴安全帽 罚款50元 2 高空作业人员不按规定配带安全带 罚款100元 3 专职安全人员无上岗证 责令改正 4 在施工现场大小便，发现一次 罚款200元 5 当日施工垃圾没有按时清理，发现一次 罚款100元 6 施工现场用电乱拉乱接，发现一次 罚款200元 7 施工现场无灭火器材、无消防用品 罚款500元 责令改正 8 不注意成品保护，造成损坏的 罚款200元 原价赔偿 9 有意破坏建筑成品的 原价赔偿 清出现场 10 不服从总包方安全人员统一管理 罚款500元 责令改正 11 有意或无意浪费水电资源 罚款200元 责令改正 12 特种作业人员无证上岗 罚款200元 责令改正 13 进入施工场地不的抽烟，违反者 罚款100元 14 施工场地不办理动火证者，擅自动火 罚款1000元 15 施工现场生活用电严禁使用电褥子、热得快、电炉子，发现一次 罚款50元 16 没有使用正规厂家生产的配电箱，发现一次 罚款200元 17 18 19 工程分包协议书格式
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
四、工期：
开工日期：
年 月 日 竣工日期：
年 月 日 工期：
天
五、合同价款：本工程采用（）方式计价，每吨（）元/吨。合同总价款为 六、质量要求：
本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并承担由此发生的一切费用。七、双方责任：
1、甲方责任：
⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。⑵负责向乙方提供施工图一式（）份。⑶及时供应合同规定的材料。⑷及时办理工程结算。2、乙方责任：
⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。八、材料供应：
1、主材由（）方负责提供。2、辅材由（）方负责提供。九、材料消耗：
工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之（）计算，废料归（）方。十、施工与验收：
1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十一、结算方式：
签订合同，甲方即向乙方交付（）元预付款，工程进行过半时甲方支付（）元，工程完工，甲方支付（）元工程款。
十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款（）%的损失费。十三、其它：
1、本协议一式（）份，正本（）份，副本（）份。2、本协议自双方盖章签字之日起生效。3、本协议完成后自行终止。十四、补充条款：
甲方：
乙方：
法定代表或法人委托：
法定代表或法人委托：
委托人：
施工代表：
电话：
电话：
日期：
日期：
安装工程分包协议书
总包单位：xx-xxx-xxx-x新区项目部（以下简称甲方）分包单位：xx-xxx-x身份证号码：（以下简称乙方）
由甲方承包的xx-xxx-xx水电安装工程，经过商议和对比，决定将
此工程安装费（辅材除外）部分，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方 协商一致，订立本协议。一、工程概况：
1、工程名称：xx-xxx-xxx-xx 2、工程地点：城南路 3、工程内容：水电安装 二、施工日期：
以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。三、工程质量：
乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100％达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。四、文明施工：
1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品，2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。
3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安机关处理。
4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。
5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。
6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。
五、施工范围：
xx-xx工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。六、工程资料：
1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料，并在工程结束后向甲方提供竣工图纸。
七、材料供应：
1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方，经项目部核定后，由甲方统一上报材料部采购。零星材料三~七天到场，大型材料十天~半个月到场。八、付款方式：
1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费，但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%（农忙、小孩上学另行考虑）。
2、工程竣工验收合格后，甲方在次月内一次性给乙方结清。
3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表，乙方可以每月支取1000~xx元备用资金。
九、工程安装费结算方式：
根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定，不作任何调整，图纸以外变更内容的工程量按照造价的10%计算人工费。十、双方职责：
1、甲方提供乙方工程图纸，并进行相关交底，负责协调施工中的各部环节，确保乙方工程施工的顺利进行，2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场。
3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底，全面督促乙方做好各项安全生产工作，并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。
4、依据业主、监理单位意见，及时制定出各阶段的施工计划，并以书面形式通知乙方，确保工程施工有序进行。
5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具，安排技术过硬的施工队伍进行施工，如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担。
6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资。
7、材料进入施工现场，乙方应积极安排人员卸货入库，领料应办好相应的入库手续。
8、乙方领材料应按施工图纸，工程完工后应当做好成品保护工作。
9、乙方在施工过程中不得浪费材料，或大料小用。如果发现一律按照成品材料价格扣除，人工费作为对充。
10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏（包括遗失）由乙方照价赔偿，费用从承包工程款中扣除。
11、乙方应当做到工完场清、材料清，对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库，并做好交接记录。如果发现现场有遗失材料和工具设备，甲方有权作出相应的处罚。十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效，删改或添加条件无效。十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决。
十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，交主管部门一份存档备查。
甲方：乙方：
工程分包承诺书模板
致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部 通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：
完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。此承诺 投标单位：
授权代理人：
年 月 日 工程分包承诺书 致：(招标人全称)我单位在 项目 合同段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应-招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：
在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。我单位计划分包的均已在投标文件中列明分包项目和分包单位。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所分包工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经业主及其代表批准同意，且在分包总金额不超过合同总价的30%的前提下，调整总额不得超过合同总价的15%，否则，应视为我单位非法分包行为。
若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。投标人：(全称)(盖章)投标人法定代表人：(签字)或被授权的代理人：(签字)日 期：
年 月 日 分包工程结算承诺书
甲方：
乙方：
采菱公寓 房的 工程量，现分包给，为确保工程顺利、保质保量地完成，双方经磋商达成如下协议承诺：
一、文明安全
乙方必须服从甲方统一领导和管理，严格执行有关安全生产法律法规，遵守操作规程及工地各项规章制度，工地倡导文明施工，严禁打架斗殴，发现有打架等不良行为，甲方有权作出500元每次（打架双方）罚款处理，根据情节轻重量程度处以500元以上罚款；
顶撞上级主管部门与甲方管理人员、建设单位人员和监理人员，一经发现，不论任何理由将由乙方负责追究当事人的责任并罚款处理（有问题向项目管理人员汇报）；
乙方班组人员进入工地现场，工地不准穿拖鞋，酒后严禁上岗作业、登高作业，必须严肃认真，如有违反各项规定及会议纪要上的条款处罚；
生活区严禁私拉电线和使用饭锅与电炒锅等各种电气及取暖设备。在施工过程中及生活场所内乙方班组人员如发现不安全隐患要及时向项目部管理人员汇报，整改好后再施工，严禁盲目蛮干，瞎乱指挥。为确保安全，及时解决生产中存在的各种隐患和安全问题，任何一方违反安全操作规程和安全强制性条文而造成的安全事故，一切后果由乙方承担各种损失。二、施工质量
乙方必须按照甲方的施工，有疑点问题首先应向施工员问清之后再行施工，接受甲方管理人员施工前三级教育和各分部分项的安全及技术交底，并签字认可。各工序质量必须严格自查、自检，合格后主动接受甲方管理人员的检查验收，经检查验收后不能满足甲方要求（不符合规范要求、设计要求及严重影响观感质量等），乙方应无条件接受整改及返工处理。因返工所造成的材料浪费、误工、影响工程进度或影响其它班组工作顺利展开的一切损失均由乙方承担（3000元/天），甲方同时有权根据情节的轻重进行罚款处理。对于上级主管部门或领导检查指导要积极主动配合，应虚心接受，在规定期限内认真整改，不得存有侥幸心理及蒙混过关的错误想法。班组之间应做到密切配合、相互督促、相互弥补、坚持落实和履行三检制度（自检、互检、交接检）。在乙方承包范围内的各道工序必须保证优良标准，否则甲方有权变更分包单价或开除出工地，新的班组进场费用由乙方全部承担。三、工序要求：
1.每批材料进场必须通知甲方管理人员验收，进场材料必须有质保书，合格证以及生产厂家的有关企业资料。不合格或甲方有怀疑的材料严禁进场，已经进场的必须作退货处理。
四、工程进度的保证措施
乙方必须根据甲方的进度计划要求合理组织施工，坚决履行甲方所制定的周进度、月进度、总进度计划。甲方保证材料的供应和有关协调工作。无正当理由拖延工期或不能完成所要求的进度与工程量，根据情节轻重程度给予罚款处理（罚款额度根据实际情况另定），如有多次不能按时保质保量完成任务，甲方有权调整乙方班组人员，新的班组进场费用由乙方全部承担，赔偿甲方的相关损失。五、承包单价及结算方式
1、在施工过程中甲方根据班组的实际工程量和施工进度按木工25%、瓦工25%支付生活费。
2、乙方能履行以上甲方制定的分包协议承诺书，承包金按实际可算的建筑面积乘以单价，班组承包单价：1#、2#、3#房 元/m2；
200 7 年春节前付至工程量的 80 %，余款在 壹 年内付清。
注：建筑面积均以建筑面积计算规则为准。甲方：
日期：
乙方：
日期：
工程分包承诺书篇二
工程劳务分包承诺书
致：南通宏仁建设工程有限公司
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：
一、工程劳务分包的经济责任
1、经本人申请，公司研究决定，将大东汽车部件（南通）有限公司厂区雨污水处理池劳务工程承包给（具体内容见合同副本）。工程劳务分包人确保工程质量、安全、工期，及公司管理费用全额；
确保工地安全文明施工，确保《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规，市、县、区、公司规定条款执行。
2、工程质量实行分包人终生制，工程经济责任从工程合同签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方签订《建设工程施工合同》约定的工期执行。
二、工程质量
本人严格按照现行国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工
1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和施工安全管理制度，确保施工安全。
2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发送事故，由本人承担事故责任和所发生的费用。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，确保文明施工，若不执行则产生的罚款及后果由本人承担。
四、应承担的责任和义务
1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，包质量、工期、安全。杜绝安全事故，争创文明工地。
2、遵守公司的财务管理制度，承担本工程的一切经济责任，自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程款，否则视为个人行为，由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字，属个人行为，公司不承担任何责任。
3、凡以本人的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失，公司可向本人追偿。
4、由本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司，公司有权向本人追偿经济责任及经济损失，本人会主动承担经济责任，与公司无关。本人向公司承诺：凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷，本人将主动承担经济责任，与公司无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其损失由本人负责承担经济责任。
6、本人负责施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发送重大事故、安全责任，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另外队伍所得，所欠债务由本人偿还。
7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督，服从公司的管理，执行公司各项规章制度。
五、本工程所有费用
工程款的垫资均我本人承担。
六、工商，税务，安检等部门到现场检查出现的问题，一切由本人自行处理，所有费用自理。
七、农民工工资保证金由本人承担。
八、本承诺一式三份，均具有法律效力，不能单方终止和取消
承诺人：
身份证号码：
年 月 日
工程分包承诺书篇三
确保工程质量不违法转包不非法分包承诺书
致：(招标人全称)
我单位在 项目 合同段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：
在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。我单位计划分包的均已在投标文件中列明分包项目和分包单位。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所分包工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经业主及其代表批准同意，且在分包总金额不超过合同总价的30%的前提下，调整总额不得超过合同总价的15%，否则，应视为我单位非法分包行为。
若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。
投标人：(全称)(盖章)
投标人法定代表人：(签字)
或被授权的代理人：(签字)
日 期：
年 月 日
工程分包承诺书篇四
1、对招标文件及合同条款确认程度的承诺
致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部
通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：
完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
2.对拟上场的人员、设备物资的承诺
至：
我单位若中标本标段，承诺如下：
一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。
二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。
三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。
此承诺
投标 单位：
授权代理人：
年 月 日
3.对现场文明施工的承诺
至：
我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下：
一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。
二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。
三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。
四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。
五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
4、对工程质量和内业资料管理的承诺
致：
我单位若中标本标段，对工程质量和内业资料管理承诺如下：
对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。接受贵单位质量管理，确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求。内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准，我方愿接受处罚，其经济损失自行承担。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
5、工
期
承
诺
致：
我单位若中标本标段，对工程工期做如下承诺：
保证本标段的工期满足合同规定的要求。如工期滞后，每天自愿受罚20000
元，或接受解除合同退场的处理，由此造成的经济损失自己承担。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
6、安
全
承
诺
致：
我单位若中标本标段，对工程安全做如下承诺：
加强职工安全教育，增强职工的安全意识，强化安全管理与安全监察，杜绝伤亡事故。随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，并接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
7、环 境 保 护 承 诺
致：
我单位若中标本标段，对环境保护承诺如下：
严格执行国家《环境保护法》及有关环境保护的法规、条例。严格按照设计文件、你方与当地环保部门签订的有关协议和要求，对本工程的取弃土（碴）、排污、粉尘、噪声等影响周围环境的各种因素进行处理，强化全员的环保意识和水土保持意识，保证做到对取弃土（碴）场，边施工边防护、边恢复、边绿化，确保取弃土（碴）场的防护质量。
因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
8、文 物 保 护 承 诺
致：
我单位若中标本标段，对文物保护承诺如下：
对参加本工程施工的人员进行文物知识和文物保护的教育，增强职工对文物的识别能力和文物的保护意识。施工中若发现文物或有考古地质研究价值的物品，立即停止施工，采取专人看护、遮盖、临时支撑等防护措施，并尽快通知贵单位和当地文物部门妥善处理。因保护、处理其间发生停工、窝工等经济损失，我方自行承担。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
9、工 程 保 险 承 诺
致：
我单位若中标本标段，对人员、财产工程保险承诺如下：
中标后，我单位将及时为全部人员、财产、本工程向保险公司签订保险合同。若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
10、对承担施工经济风险的承诺
致：
我单位若中标本标段，对施工中的经济风险承诺如下：
在施工过程中，我方认可中标合同单价和合价，认真履行合同条款，同时充分理解由于建设单位、国家及地方政策、汇率、自然及社会环境给你方造成一定的经济风险和违约责任，因此我方认为我们双方签订的合同文件条款中虽已明确了双方的责任，但我方另行承诺：对于发生的市场物价上涨、汇率变化等原因给我方造成的损失；
因建设单位原因导致贵方计价拨款不及时、因检测签证、材料供应、征地拆迁等滞后；
设计图纸到位不及时、设计变更、取弃土（渣）场变化运距增加、地方村民干扰等原因造成我方停工窝工，以及一般性自然灾害和地方性收费等上述原因造成的我方成本增加、损失和合同内外一切经济风险，均由我方承担，决不向贵方提出补偿等要求，否则，我方接受贵方解除合同处理，承担一切经济损失和责任。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
11、对不以中铁第十三局集团有限公司
名义对外从事经济活动的承诺
致：
我单位若中标本标段，对不以
(单位)名义对外从事经济活动承诺如下：
在履行施工合同过程中，我方决不以
单位)名义刻制各种印章、开设帐户、为第三方担保、货款、赊帐、转嫁债务和持任何法人证件等对外从事经济活动，如贵方发现我方有上述各种非法活动，我方自动退场，接受贵方解除合同的处理，并承担因此所造成的一切经济损失和民事责任以及刑事责任。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
12、对取弃土（碴）用地及
取弃土场变化引起的土石方运距改变的承诺
致：
我方完全理解你方与建设单位签订的合同是单价一次包死风险合同，我单位若中标本标段，对取弃土（碴）用地及由于取弃土(碴)场变化引起的土石方运距改变承诺如下：
一．在施工过程中，我单位严格按照招标文件指定的取弃土（碴）场取弃土（碴）。其用地严格控制在设计数量内，超出部分增加的费用由我单位自行承担。
二．在施工过程中，对由于取弃土（碴）场变化引起的土石方运距改变，土石方单价不作调整。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
工程分包承诺书篇五
工程分包施工承诺书：分包对总承包的承诺
书
工程分包施工承诺书范文一：分包对总承包的承诺书
为确保xxx小区9#、10#、11#工程如期完成及现场整体项目的顺利进行，分包单位对总承包承诺如下：
1、分包单位在总承包的工程施工现场所用的施工用电及临时用电，必须配备分包单位的三级配电箱，不得私自乱接乱挂电线，分包施工用电及临时用电时造成的事故由分包单位全部负责。
2、根据建设单位要求及结合分包单位承包项目需要 天工期完成，不得对总承包的施工工期造成影响;
3、根据双方约定，分包单位对总承包交付工程配合费元，由建设单位代扣，代付总承包单位的配合费由分包单位承担;
4、分包单位在进入施工现场，必须遵守文明施工条例，进入施工现场必须佩带安全帽及安全防护用具，不得在楼内大小便，如发现罚款300元，不得在施工现场打架斗殴;
5、分包单位会加强管理，凡在成品或半成品区域施工或装卸、运输等施工作业时，造成成品或半成品的质量问题，分包单位承担全部责任及经济损失;
6、为了确保工地清洁卫生，共同积极创建文明工地，分包单位所有的设配及工程材料，按安全规范要求堆放整齐，材料堆放确保施工现场道路畅通;进入施工不得随便丢弃生活垃圾及工
程垃圾，施工完毕后，及时清理工程废料及垃圾，做到“人清场净”，若不清理给予经济处罚。
7、分包单位在施工过程中严格按国家现行质量、安全施工规范及安全操作规程执行，严禁违规违章作业，如发生质量、安全事故及人身伤亡事故，必须承担因自身原因引起的质量、安全事故责任和经济责任。
8、本承诺的以上条款，请建设单位给予监督。
分包单位(盖章)：
负责人(签字)：
总承包单位(盖章)：
负责人(签字)：
建设单位(盖章)：
监督负责人(签字)：
日 期：
年 月 日
工程分包施工承诺书范文二：对招标文件及合同条款确认程度的承诺
致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部
通过对云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：
完全接受云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年 月 日
工程分包施工承诺书范文三：施工分包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书
本人承诺：在 工程建设过程中将认真履行下列职责，并承担相应终身质量责任。
1、在资质等级许可的业务范围承揽工程，承揽工程后依法签 订分包合同。
2、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，所有人员按规 定到岗履职。并在施工过程中自觉服从总承包单位的质量管理。
3、严格按照经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的工 程设计文件以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施 工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。对施工中采用的建筑材料 严格按规定进行见证取样检验，签字盖章，并进行书面记录;未经 检验或者检验不合格的，不使用于工程。
4、严格执行质量检查验收制度，严格工序管理。隐蔽工程在 隐蔽前，及时通知建设、监理单位检查验收，验收合格后方进行下 道工序施工。
5、本工程资料收集真实、准确完整，签章手续齐全，及时整理移交建设单位归档。
6、认真履行其他有关的法定职责，承担相应终身责任。
承诺人：xxx
时间：xxxx年xx月xx日
工程分包承诺书篇六
2016防水工程分包承诺书
防水工程分包承诺书 甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、烟台建设主管部门下发的相关文件及有关法律、法规、国家规范、标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、分包内容及价格
1、分包内容：
地下室防水施工选用*********牌(－15c°)1.5mm厚自粘聚合物湿铺防水卷材两遍。施工方法采用湿铺法。
2、分项单价及总价：
1）按建筑面积每平方米****元计取分项工程单价；
2）暂估总价：约人民币（以甲方最终审定金额为准）。
3、分项工程所用材料检验及试验费用由乙方承担。
4、乙方提供的工程款发票必须符合税务部门规定，不得使用假发票、套开发票（税金可由甲方代扣代缴）。
三、施工工期
1、施工工期：
各分项防水工程：***年 **月**日至*** 年**月**日。
2、工期延误：
1）因不可抗力、设计变更造成的工期延误，乙方提出工程顺延的申请，经甲方批准，工期相应顺延；
否则工期不予顺延。
2）因乙方原因和非上述原因造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，甲方按500元／天扣减乙方的决算价款并由乙方承担工期延误给甲方造成的损失。
四、工程质量检验验收
1、按照设计文件、国家建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-2001）及质量验收规范（gb50108-200
1、gb50208-2002）、施工合同及甲方制定的各项管理规定等进行验收，工程质量达到合格标准。
2、每道工序具备验收条件、由乙方自检合格后，方可报甲方组织验收。
3、每道工序验收时，对甲方、监理提出的问题，乙方应及时按要求整改，并承担由此产生的所有费用。
4、工程质量必须达到国家现行的施工及验收规范要求的合理的使用年限要求。质量等级为合格。
5、如经乙方修复仍达不到规范要求标准，甲方将另行安排人员进行修复（不需乙方认可，只要有建设或监理单位通知单即可生效），修复所产生的一切费用及给甲方造成的经济损失全部由乙方承担，工期不予顺延。
6、每批次进场的材料乙方必须保证合格，如甲方取样、送检不合格，造成的损失均由乙方承担所有损失。
7、如因防水原因造成的漏水、渗漏等现象，均由乙方负责维修并承担由此造成的所有损失。
五、安全文明施工管理
1、甲方对施工现场安全实行监督管理，提供安全防护设施。
2、乙方必须执行甲方的安全与环境管理体系运行的有关规定，严格按甲方安全交底的要求组织施工，服从甲方现场施工管理。做到工完、料净、场地清，做到安全文明施工。
3、甲方按要求对乙方及乙方的操作人员进行安全生产教育，乙方和本单位的操作人员必须接受甲方的安全生产教育，保证操作人员具备必要的安全生产知识和自我防护能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，并按操作规程施工作业。未经安全生产教育的操作人员，不得上岗作业。
4、乙方的操作人员在施工期间，必须严格按照安全操作规程施工，认真执行安全技术交底，不违章作业，服从甲方管理人员的指挥，按规定戴好安全帽、系好帽带、系好安全带，做好安全防护工作。严禁随意动用其它一切机械、电器设备。乙方的操作人员发现安全隐患，应及时向甲方汇报，并有权拒绝甲方的违章指挥。严禁酒后作业，赌博、打架斗殴。
5、乙方所有操作人员一律不准带家属、儿童在工地居住。施工现场、宿舍严禁使用大功率电器取暖、做饭、烧水。
6、乙方对分包工程范围内的施工安全负责。施工期间，乙方人员如出现工伤事故由乙方承担全部赔偿责任。由于乙方管理不善或乙方作业人员违章操作等原因造成爆炸、火灾以及其他各种安全事故等（包含由于乙方责任造成甲方、第三方人身伤害、设备损坏等财产损失），由乙方承担由此发生的一切经济损失及法律责任，甲方另视情节轻重给予乙方5-15万元的罚款，直接从劳务费（或工程款中）中扣除。
六、甲方的权利和义务：
1、委派项目经理*** 代行合同约定的甲方职责。
2、向乙方提供正常的施工条件，安排施工任务。
防水分项工程项目分包协议书
发包单位：福建省****建筑公司三分公司(以下简称甲方)分包单位：莆田市闽荔防水工程有限公司(以下简称乙方)甲方拟将****1#楼的屋面、卫生间地面防水工程，以包工包料形式进行分包，为保质保量完成施工任务，特制定以下条款双方共同遵守执行。(一)工程概况
1、工程名称：****1#楼
2、工程地点：石狮市。
3、建筑面积：3000m2
4、防水工程量：屋面防水涂料约900m2，卫生间地面防水防腐砂浆。(二)材料要求
本工程屋面防水涂料采用品牌铜浪牌聚合物水泥基防水涂料，施工厚度2mm;屋面防水卷材为鑫浪牌聚乙烯丙纶(sbc400g)防水卷材厚度1.2mm，卫生间地面防水采用品牌为铜浪牌水泥防腐砂浆，施工厚度2mm。乙方应提供所有的进场材料的相关合格证书，并负责按规定抽送材料到质量监督检测部门进行复检，经建设单位和监理单位确认后方可投入使用。
(三)工作内容和质量形式 本分项工程质量验收标准，应根据设计要求及福建省建筑工程防水分项部分的质量验收标准要求和相关国家规范规定，并达到合格以上。乙方应提前报送详细的防水施工专项方案，经甲方审批后方可施工，施工过程乙方应严格按方案执行，特别是管沟四周，泛水阴角等薄弱部位应采取措施作加强处理，如增加附加层，使用其他新型材料预处理等。防水验收时，乙方应提前组织人员进行24小时的闭水试验，确认合格后再通知甲方。甲方将组织有关人员进行现场检查，如乙方原因造成的质量问题，乙方必须及时返工，其损失全部由乙方负责，因建设单位图纸更改造成的返工，其损失费用由甲方负责。(四)工期
本工程工期较紧，屋面防水工程要求乙方在甲方提供工作面后3天内完成，卫生间地面防水涂料乙方在甲方提供工作面后2天内完成，其余部分完成时间按项目部的进度计划确定，按时完成。由于其他因素影响到工程进度的完成时间应由项目部签证确认。(五)承包单价
铜浪牌聚合物水泥基防水涂料：18.50元/﹐;鑫浪牌聚乙烯丙纶(sbc)防水卷材：15.50元/﹐;铜浪牌水泥防腐砂浆：17元/﹐。(六)付款方式及保修金
所有的防水工程在保质保量全部完成，并经甲方、建设单位、监理单位验收合格后付至总工程款的85%，竣工验收后付至总工程款的95%，其余5%在5年保修期满后一次性付清。
在保修期内甲方通知乙方进行工程回访保修，乙方应自觉主动进行，如超过通知期限，甲方自行组织人员进行回访保修，所需一切费用乙方应无条件接受。(七)乙方责任
1、本分项工程由乙方全额承包，自负盈亏。
2、乙方不得将本工程转包或分包，工程量依据图纸按实际面积进行结算。
3、本工程所需材料由乙方自行采购，并提供产品的合格证及检验证书，甲方有权严格监督乙方所购材料质量(如不合格有权退回)。
4、乙方施工必须达到合同规定的施工质量，如因乙方原因造成的施工质量问题必须无条件返工，并处以罚款200-500元。
5、乙方必须自觉遵守安全管理规章制度，违反安全管理制度，将处以200-500元。
6、劳资发放：乙方保证每月足额发放工人工资，每月20日前提供工人本人签字的工资分配表，甲方有权随时抽查工人工资发放情况，如乙方违反此条规定，甲方将予以处罚。
7、乙方必须保证施工工期，如因乙方原因无法按期完成将扣除单月工程款10%。
8、如因乙方违约不能履行合同规定各项条款，甲方有权单方面中止本合同，造成甲方相应的损失，由乙方赔偿。
9、乙方必须依照项目部要求，在规定的时间内完成装修工作范围内的污染清理和工作面杂物清理，并对本工作面内的上一道工序的成品保护负责。
10、乙方必须提供防水施工资质证书及施工方案。(八)安全生产
1、乙方应严格遵守国家有关生产法规法令，坚决执行有关安全生产操作规程，采取有效的安全措施确保安全生产。
2、乙方工人进场必须按公司要求做好“三级”安全教育，并应主动配合办理，劳务手续等，在工程施工中必须做好班组安全活动等安全措施，并配合做好安全检查，如因乙方原因引发安全事故，由乙方负责，乙方违反安全法律法规，甲方有权依据规定进行罚款。
本协议壹式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。甲方代表：乙方代表：
时间：年月日
推荐访问:承诺书 分包 工程 最新工程分包承诺书(6篇) 最新工程分包承诺书(6篇) 工程分包承诺函